上诉人(原审被告)：某证券经纪有限责任公司XX证券营业部，住所地XX市区某路某号。
诉讼代表人：某某某，系主任。联系电话：8xxxxxxx
被上诉人(原审原告)：XX某某建设集团有限公司，住所地XX市区某路某号。
法定代表人：某某某，系董事长。
依法撤销原判，改判驳回被上诉人的诉讼请求。
原审判决认定(第六页)上诉人与被上诉人2006年6月27日所签的补充协议合法有效，但同时又认定该协议无效，系自相矛盾。上诉人认为，该补充协议虽未经有关部门备案，但根据最高院的司法解释，付款时间的变更不属于实质性内容的变更，应依法认定补充协议合法有效，且双方实际付款情况均按照该补充协议履行，被上诉人从未提出过异议。
原审判决认为(第八页)“因原告在总报价书中已明确表示劳动保险费不列入报价，且根据XX市建管(1998)06号转发〈关于规范建筑施工企业劳动保险费用计取办法的通知〉的规定，上述费用单独立项，不纳入建筑市场竞争，故原告主张本案工程的劳动保险费199560元由被告承担，符合法律，理应予以支持。”
上诉人认为，根据招投标确定的承包总额11164842元、招投标文件规定，被上诉人投标不存在附加条件，且XX省建设厅浙建建[1998]12号关于规范建筑施工企业劳动保险费用计取办法的通知，劳动保险费应列入工程承包总价，工程审计部门XX**会计师事务所在审计报告中也明确指出“本审核结果中未计劳动保险费，根据浙建建(1998)12号、绍市建管(1998)06号文，投标时应计入报价，合同总价中也应包含该项费用，结算中调整增加该项费用，本公司不予支持”。
上诉人同时认为，绍市建管(1998)06号文不属于法律法规，且劳动保险依法(如劳动法、劳动合同法等)是被上诉人应尽的义务，而非上诉人的义务，上述两文件，也明确规定了劳动保险费应由施工单位依法缴纳。退一步讲，上述两文件如与法律有冲突，应以法律为准。
综上所述，上诉人认为，补充协议内容不属实质性的变更应合法有效，且双方在实际履行中也按此补充协议履行，上诉人未逾期支付工程款，劳动保险费不应有上诉人承担，保修押金因保修期尚未到期而不应支付。据此，上诉人实际已经履行合同\补充协议义务，请二审法院明查并支持上诉人的上诉请求。
此致
XX市中级人民法院
上诉人：某证券经纪有限责任公司XX某证券营业部
XXXX年XX月XX日
诉讼中被告选择的正确性对于案件结果的重要性。在提起诉讼时，要选择有支付能力的被告，如发包人或承担连带责任的相关当事人。证据资料的充分性也是关键，因为建设工程施工合同法律关系复杂，易产生纠纷。同时，提出诉讼请求时要考虑拖欠承包工程款的优先受偿权，并扩大
诉讼中准确选择被告的重要性，强调选择具有支付能力的被告是首要标准。文章指出，证据资料的充分性对于建设工程施工合同纠纷的诉讼至关重要，需全面收集并分析证据资料。同时，提出了在拖欠承包工程款时，应同时提出优先受偿权的请求，并扩大了诉讼请求的范围，包括违约
建设工程承包人在工程款支付问题上的权利，包括依法拍卖工程、催告发包人支付工程价款等。同时，文章还详细阐述了施工合同纠纷的处理方式，包括转包、违法分包合同纠纷、挂靠施工纠纷、工程质量纠纷、合同转让纠纷、多个承包人共同承包纠纷以及工程项目经理部的诉讼主体
建筑工程工期纠纷的原因及法律规定。原因包括不合理的工期约定、工程承包方实力不足、建设发包方提供不足或不准确的条件以及未按约提供必要的资源。法律规定方面主要依据《合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的相关规定来处理纠纷，如顺延工期、赔偿损失等。
