当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程纠纷 > 建筑工程法规 > 建筑工程纠纷的管辖法院怎么确定

建筑工程纠纷的管辖法院怎么确定

时间:2022-01-12 浏览:28次 来源:由手心律师网整理
204922
建筑工程产生纠纷向法院起诉的,如果是合同纠纷,合同有约定的,由约定地法院管辖,如果没有约定的,由合同履行地或者被告人所在地法院管辖;如果是不动产纠纷,由建筑工程所在地法院管辖。关于建筑工程纠纷的管辖法院怎么确定的问题,下面由手心律师网小编为你详细解答。

一、建筑工程纠纷的管辖法院确定方式

1、根据以下情形确定建筑工程纠纷的法院管辖权:

(1) 合同纠纷

如果合同中有约定,由约定地的法院管辖。如果没有约定,由合同履行地或被告所在地的法院管辖。

(2) 不动产纠纷

如果是因建筑工程产生的不动产纠纷,由建筑工程所在地的法院管辖。

2、法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条、第三十四条

二、工程纠纷的种类

1、发包方拖欠工程款违约纠纷

这种纠纷的特点是工程款是可以确定的,因此法律处理相对简单。这类纠纷主要是由于发包方无正当理由拖欠工程款,表现为发包方无力支付工程款或无故拖欠工程款。

2、总包、分包问题引起的工程款纠纷

这种纠纷的法律关系较为复杂。纠纷主要是由于承包方在分包程序上存在瑕疵,发包方事后不承认分包合同的合法性,从而引发纠纷。

3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷

这种纠纷主要是由于承包方递交结算文件给发包方后,未能取得递交结算文件的证据,发包方不予答复且事后不承认收到;或者承包方递交结算文件给发包方后,发包方不予答复;或者承包方递交结算文件给发包方后,发包方不予认可,从而引发工程款结算纠纷。

4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷

这种纠纷主要是由于建设工程招投标时对主要建筑材料品质有要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,承包方有时会采用合同外的其他建材,从而引发结算纠纷。

5、质保金纠纷

这类纠纷主要是由于建设工程竣工后出现维修事项,承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据,发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款,从而引发纠纷。

6、合同瑕疵引发的工程款纠纷

合同瑕疵引发的工程款纠纷主要是由于承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。

7、包含工期延误的工程款纠纷

这类纠纷较为复杂。纠纷主要是由于发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应等原因导致停工、窝工、恶劣天气等,承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,使得案件变得较为复杂。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 办理建筑资质所需费用

    办理建筑资质的费用相关问题。资质申请需提交的资料包括申请表、企业证件、人员职称证件等。办理费用因自行办理或委托代理公司而有所不同。工程施工总承包企业还需提供工程勘察和设计资格证书。

  • 承包合同效力的认定

    建设单位、临时机构和筹建单位的内部机构对外发包工程的合同的效力认定问题,同时也对承包方的资格进行了审查。对于承包合同的效力,根据不同情况,如无证、无照承包工程,借用、盗用营业执照承包工程等,合同效力也有所不同。文章还涉及临时机构、筹建单位、个体建筑队

  • 个人能够签建筑工程合同吗

    个人是否能够签订建筑工程合同的问题。根据相关法律法规,只有具备企业法人资格及相关建筑业资质的企业才能担任承包方,个人签订建筑工程合同是无效的。文章还介绍了工程合同纠纷的取证方法,包括需要准备的相关证据和文件。遇到相似问题,建议咨询专业律师。

  • 建筑工程合同纠纷怎么起诉

    建筑工程合同纠纷的起诉流程和法律依据。首先介绍了如何起诉,包括写好诉状、到有管辖权的法院起诉、参加诉讼、不满意一审判决或裁定可提起上诉等步骤。接着介绍了相关的法律规定,如《民事诉讼法》中关于起诉、管辖和中级人民法院管辖的规定。同时,也探讨了装修合同属

  • 建筑工程合同纠纷包括哪些纠纷
  • 建筑工程施工合同的法律规定有哪些
  • 如何代理合同纠纷

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师