承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
工程承揽协议
________________(以下简称甲方)
________________(以下简称乙方)
乙方承揽甲方________工程，为了保证工程质量、安全和工期，经双方协商，达成如下协议：
一、工程量：
二、工程要求：
三、甲方责任范围：
四、乙方责任范围：
五、技术要求：
六、工期、验收程序及质保期：
1、施工工期：自开工之日起__日内完工，每拖期一天，扣乙方工程款的__%。
2、每一道工序完成，乙方应提前一天通知甲方，验收合格才能进行下道工序，否则该工序被视为未发生项，结算时将从工程款直接扣除。
3、质保期：质保期__年，验收合格后付至工程款的__%，留__%质保金：质保期内由乙方施工质量和原材料质量等造成的各种问题，由乙方无偿修复或更换。
七、其它要求：
1、施工中乙方接受甲方项目负责人现场施工监督。
2、施工中乙方应遵守甲方安全规程，并签订安全、文明施工协议。由乙方原因造成的不安全事故，责任由乙方自负。
3、乙方施工过程中，不得损坏甲方的生产设施、设备，如有损坏乙方必须无偿进行修复。
4、未尽事宜双方协商解决。
5、本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
甲、乙双方就建设工程项目形成的长期战略合作关系。双方通过投入资金、资源承接各种类型的项目工程，并明确各自的责任与权利。文中详细规定了合作内容、资金投入、利益分配、保密条款及纠纷解决方式等。
如何追回已过诉讼时效的工程款问题。介绍了中断诉讼时效的方法，如书面发函、投诉相关部门、签订补充协议或还款协议等。同时，也提供了恢复诉讼时效的方法，如录音催讨法、银行转账法、协商对账法以及故意主张法等。此外，文章还提及了工程欠款的诉讼时效期限为三年，以
甲方和乙方在合法合理的前提下，合伙进行工程建设的协议内容。协议中明确了合伙宗旨、经营项目和范围、合伙期限、出资额、方式及比例、利益分享和风险承担、退伙、权利与义务以及禁止行为等方面。旨在确保工程建设的顺利进行，实现各方利润最大化。
法院对工程质量问题的审理程序。包括核对当事人身份、原告陈述事实和要求、被告陈述观点、双方举证和质证、法庭辩论、组织调解等环节。若调解不成功，法院将通知双方领取判决书；若双方达成协议，则法院将出具调解协议书并当庭提供打印件。
