根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲方将学校厕所工程承包给乙方进行施工。为明确双方在施工过程中的权利和义务，结合具体情况，经双方协商一致，签订本合同：
本合同的建设项目为学校厕所施工。
本合同的建筑地点为______。
甲方采用________的方式将工程承包给乙方，乙方不得转包给他人。
本工程的工程造价为______元。
（一）乙方在施工过程中必须严格按要求施工，未注明事项由甲、乙双方协商解决。所有建筑材料必须符合国家标准，建筑质量必须达到合格以上。
（二）本工程的工期为______天。
（一）甲方负责施工前的准备工作，不得影响乙方的施工。
（二）甲方指定专人负责工程质量管理及甲乙双方的协商事宜。
（三）甲方有权责成乙方更换不合质量要求的建筑材料，对不满意的部分进行返工。
（一）乙方必须遵守安全施工条例，提高安全责任感，排除安全隐患，注意施工安全。如乙方在施工过程中发生安全事故，乙方负责，甲方不承担任何责任。
（二）乙方在开工前必须建造符合学校安全要求的围墙，并严禁在上学时间使用机动车辆运送材料，确保学生的人身安全。
（三）乙方必须派人看守工地，每天______小时，注意电力安全，严禁学生进入工地。
（四）乙方必须真诚接受甲方的指导和监督，积极配合甲方做好学校的安全工作。
（五）如因偷工减料或未按操作规范施工导致质量问题，乙方必须无条件返工，并承担返工费用。
本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。如协商不成，可向______仲裁委员会申请仲裁或向______人民法院提起诉讼。
本合同一式______份，双方签字生效，甲乙双方各执______份，每份具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
签署时间：______年______月______日
乙方（签字）：
签署时间：______年______月______日
建设工程施工合同的相关内容，包括工程概况、承包范围、合同工期、质量标准、合同价款等。承包人需按设计预算单价结算，并负责采购、运输、保管、使用所有永久和临时工程的建筑材料。此外，合同还涉及工程预付款和进度工程款的支付问题。
建设工程合同无效的情况及连带责任种类。《解释》明确指出了四种无效建设工程施工合同的情况，包括承包人无资质或超越资质等级、实际施工人借用有资质企业名义、建设工程未招标或中标无效、承包人非法转包、违法分包等。除此之外，还有其他违反法律、行政法规的强制性规
提起诉讼时如何选择被告，重点是被告的支付能力。同时，文章强调了充分准备证据资料的重要性，以应对建设工程施工合同周期长、投资大及专业性强等特点带来的诉讼难度。此外，提出了准确合理的诉讼请求，包括拖欠承包工程款的优先受偿权，并指出在诉讼中应争取包括违约金
关于非法转包合同的效力问题。法律明确规定，承包单位不得将其承包的全部建筑工程转包或肢解后以分包名义转包。非法转包合同无效，违法转包行为将受到法律制裁。涉及的建设工程质量管理、施工总承包单位的行为等都会受到影响。
