当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 合同法 > 合同纠纷 > 建设工程合同纠纷 > 工期顺延的情形有哪些,工期顺延申请报告怎样写

工期顺延的情形有哪些,工期顺延申请报告怎样写

时间:2024-08-29 浏览:53次 来源:由手心律师网整理
59739

工期顺延的情形

工期顺延是指在施工过程中,由于某些原因导致工程无法按照原定计划完成,需要延长工期的情况。以下是常见的工期顺延情形:

1、工程量增加

在施工过程中,发包人可能会要求承包人增加工程量,这必然导致工期的增加。

2、发包人变更设计

如果在施工过程中,发包人变更设计,导致承包人无法继续施工,那么这段时间应当从工期中扣除,即工期顺延。

3、发包人未按期提供施工必需的资料

如果发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工,那么从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。另外,如果发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工,那么停工期间应当从工期中扣除。

以下是一些可能导致停工的原因:

  1. 土地征用、房屋拆迁、地上和地下的障碍清除、三通一平(通水、通电、通路、场地平整)
  2. 施工所需各种证件、批文及有关申报批准手续(如建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等)
  3. 地质勘探资料、水文气象资料、基准点、线和水准点

4、发包人未按约支付工程款

一般来说,发包人在施工合同中约定按工程进度支付工程款。如果发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。

5、发包人指定的分包人与承包人衔接不当

在实践中,发包人可能会将部分工程直接分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定的单位施工。然而,在施工过程中,由于承包人与分包人之间施工衔接不当,可能导致工期延误。在这种情况下,发包人应当承担相应的工期延误责任。

6、工程质量鉴定

根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条规定,如果在建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之,如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应当顺延,承包人逾期竣工的,应当承担相应的违约责任。

7、不可抗力或其他因素

如果在施工过程中发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误,承包人有权主张工期顺延。例如地震、暴雨等情况下无法施工,工期应当顺延。

工期延长申请报告

尊敬的XXX单位公司:

非常感谢贵公司对我公司的信任和支持,我公司承建了贵公司的“通讯枢纽大楼外装饰工程”。

为了保证该工程的优质高效完成,我公司于2013年12月26日按照合同条款正式开工。

然而,自我公司项目部进驻贵工地后,遇到了以下问题,严重影响了该工程的正常施工和进度计划:

一、土建单位的影响

自2013年下旬以来,土建单位劳动力的缺乏导致外墙砌砖、抹灰、构造柱、压顶浇筑砼等工序大面积未完工。这使得我们的施工队无法开展工作,无法按原定施工方案进行有效施工,增加了工程管理难度,并造成了窝工、返工等损失。到目前为止,土建工序仍未能满足我们的施工条件。

二、停电的影响

自2014年1月以来,频繁发生停电现象。具体情况如下:

2014年元月5日全天停电,2014年元月7日全天停电,2014年元月8日上午停电,2014年元月12日全天停电,2014年元月13日上午停电,其余时间也有零星停电。而这些停电时间恰好是我们进行屋面钢结构及幕墙铝型材龙骨制作、安装的用电高峰期。这使得我们无法按计划进行施工安排,打乱了施工进度计划,造成了相当大的人力和物力损失。

三、施工图的粗糙

由于该工程施工图相当粗糙,基本无法按图施工。在施工过程中,我们必须经常与贵公司工程代表、监理商榷施工方案,这也使得我们无法正常安排施工。

鉴于以上情况,我们本着“想业主所想,急业主所急”的工程服务理念,多次组织召开内部分析讨论会,借鉴以往优秀工程的施工经验,结合本工程实际情况,采用迂回施工、交叉等作业方案,尽量让施工队伍投入施工工作,抢工作面施工,并采取了相应的成品保护措施。但这也增加了工程管理成本和施工成本。

根据优质工程施工工艺和周期要求,同时也为了工程质量和安全的考虑,我公司特向贵公司申请将该工程的工期延长30天,将竣工时间顺延至2014年5月5日。请贵公司领导予以批复。

再次感谢贵公司对我公司工作的支持。

施工单位:

XXXX年XX月XX日

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 哺乳期女职工被辞退的赔偿方式

    违反规定未经批准建造的违章建筑可以被强制拆除。对于未申请或申请未获得批准,并且没有取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证而建成的建筑物,应立即向主管建筑机关报告

  • 施工许可证到期工程未完怎么延长

    《建筑工程施工许可管理办法》第八条规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。既不开工又不申请延期或者超过延期次数、时限的,施工许可证自行废止。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告:中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核

  • 工期顺延的情形有哪些,工期顺延申请报告怎样写

    若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。若发包人未按期支付工程进

  • 工程结算含有税金吗

    工程款的结算是需要进行税务申请的,需要申报的税款项目包括营业税、个人所得税、城建税、印花税等。纳税人、扣缴义务人可以采取邮寄、数据电文方式办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表。数据电文方式,是指税务机关确定的电话语音、电子数据交换和网络传

  • 工程款申请报告怎么写
  • 制定《建设工程施工合同示范文本》的哪些原则需要遵守
  • 建筑工程施工许可管理办法(修正)

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师