房屋不合格是否属于延期交付在商品房买卖合同中，除了不可抗力之外，开发商通常会与购房人约定其他关于逾期交房的免责事由，如购房人未付清房款及其他应交费用、因执行国家法律法规、政策、政府指令导致逾期交房、因市政配套设施接通延误或市政府规划变更导致逾期交房等。当事人就迟延履行约定违约
2020-07-21
工期顺延哪些情况下才算合法从实践来看，出现以下情形的，工期依法顺延：工程量增加、发包人变更设计、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料、发包人未按约支付工程款、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当、工程质量鉴定以及不可抗力或其他因素。然而在施工过程中，
2020-07-21
什么情况下可变更或者解除房地产买卖合同发生下列情形之一，可以变更或解除地产买卖合同。因不可抗力致房地产买卖合同无法履行或者不能全部履行的;因一方违约，使房地产买卖合同履行成为不必要的;出现房地产买卖合同约定的变更或者解除合同条件的;双方协商变更或者解除合同的，应当订立书面协议。凡按上述规定
2020-07-21
疫情可以解除租赁合同么可以先申请减免,减免属于双方协商的范围，然后再看是否能解除合同。疫情虽然构成法律上的情势变更、不可抗力,但要看对合同履行的具体影响,未造成完全无法履行的后果的,我方单方解除合同仍需要承担违约责任,但可适当予以减少。
2020-07-21
疫情期租房房租是否可以申请解免或解除合同可以申请减免,减免属于双方协商的范围。疫情虽然构成法律上的情势变更、不可抗力,但要看对合同履行的具体影响,未造成完全无法履行的后果的,我方单方解除合同仍需要承担违约责任,但可适当予以减少。
2020-07-21
遇到疫情租赁合同可以解除吗根据我国《民法总则》第一百八十条以及《合同法》第一百一十七条的规定，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。同时，根据《合同法》第一百一十七条的规定，不可抗力属于法定的免责事由，不归责于当事人，因其造成合同不能履行的，可以变更或者解除合同
2020-07-21
建设工程施工合同因疫情迟延履行产生纠纷怎么办根据《合同法》第117条规定，因不可抗力导致合同不能履行的根据不可抗力的影响部分或全部免除责任。如疫情造成的部分T程停工。此外，不可抗还可能直接导致合同的变更或解除。如因疫情导致重新规划致使原有建筑区划发生变化的，原来的工程合同就无法继续实施，只能解除。
2020-07-21
签五年合同能主动解除合同吗依据我国合同法的规定，签订五年的合同后，如果合同依法成立的，是不能随意解除合同的，但在双方协商同意的情况下，可以解除合同。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前，当事人一
2020-05-25
转让合同权利义务履约不能后应如何解决如果合同签订后，时经一年有余再进行公证，合同生效日以及其他内容均已发生某些变化，双方又未及时予以变更,致使合同主要条款约定的义务不明确难以履行，对此双方均应承担缔约过失责任。不可抗力致使合同目的不能实现，该合同失去意义，应归于消灭。债务人在该履行宽限
2020-05-25
不可抗力与情势变更的区别是什么作为合同法上法定免责事由之一的不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。在立法上，法国民法即不区分情势变更与不可抗力，联合国国际货物销售合同公约关于不可抗力的规定实际上就是情势变更的规定。在我国，许多学者将适用情势变更的事由局限于不可抗力，
2020-05-25
合同继续履行显失公平的情形是怎样的根据《合同法》规定，合同继续履行显失公平的情形为：合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的，非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人明显不公平或者不能实现合同目的的，当事人请求人民法院变更或者解除合同的，人民法院
2020-05-25
情势变更原则应具备哪些构成要件而情事变更原则的事由不限于不可抗力,还包括意外事故、其他事由。从效力上看,情事变更原则体现为变更或解除合同,变更合同是使合同在公平基础上得到履行;解除合同是彻底地消除显失公平的现象。根据情事变更原则变更或解除合同不存在违约行为,不能承担违约责任,但因一方解
2020-05-25
不可抗力与情势变更的区别所谓不可抗力，是指“不能预见、不能避免并不能克服的客观情况”，只要是因发生不可抗力，而导致合同不能履行或造成他人损失的，均可基于法律规定免于承担责任。因不可抗力与情势变更均要求所发生的是“不能预见、不能避免并不能克服”的客观情况，故二者的“情势”常发
2020-05-25
不可抗力可不可以免责免责条款是指当事人约定的用以免除或限制其未来合同责任的条款。如果不可抗力已使合同债务人的履行成为不可能，则应解除合同，并免除违约方的违约责任。如果不可抗力只造成合同债务人的履行部分不能，则应变更合同关系，免除违约方的部分违约责任;如果不可抗力仅造成债
2020-05-25
如何变更和终止集体合同？依据《集体合同规定》第三十九条双方协商代表协商一致，可以变更或解除集体合同或专项集体合同。(二)因不可抗力等原因致使集体合同或专项集体合同无法履行或部分无法履行的;集体合同或专项集体合同期满前3个月内，任何一方均可向对方提出重新签订或续订。集体合同草案应
2020-05-25
什么情况下可以变更劳动合同的内容订立劳动合同时所依据的法律、法规已经修改，致使原来订立的劳动合同无法全面履行，需要作出修改；企业严重亏损或发生不可抗力的情况，确实无法履行劳动合同的规定；当事人双方协商一致，同意对劳动合同的某些条款作出变更，但不得损害国家利益。
2020-05-25
行政诉讼的时效规定。包括复议申请、直接起诉、特殊情况延长期限、行政机关履行职责、未告知诉权或起诉期限、不知道具体行政行为内容和超过起诉期限的原因等方面的规定。旨在明确行政诉讼的时效要求和相关规定，以保障公民、法人或其他组织的合法权益。
新《民诉法》下的诉讼保全程序，包括担保要求、申请方式、财产保全措施、诉前和诉讼中的保全申请时间以及保全对象的界定。担保不是必须的，法院有一定的裁量权；申请方式包括书面和口头；保全措施包括查封、扣押等；诉前保全在起诉前，诉讼保全在诉讼程序开始后；保全对
建筑法中承包单位违法转包行为的相关内容。承包单位违法转包行为被明确界定为不派出项目管理班子、不进行质量、安全等管理，将承包工程全部或分包转包给他人的行为。合法分包则需满足四个条件，包括总承包单位自行完成主体结构施工等。此外，文章还涉及了建设工程质量管
公司法中关于监事会的设立和职权的相关内容。包括监事会的组成和人数、成员的产生方式、监事会主席的职责、监事的任期及变动处理，以及监事和监事会的职权等方面。同时强调了监事在公司中的重要性和监督作用，并明确了董事和高级管理人员不得兼任监事。
