当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 征地拆迁 > 征地拆迁协议 > 拆迁协议 > 开发商拆迁委托合同怎么写

开发商拆迁委托合同怎么写

时间:2020-07-08 浏览:14次 来源:由手心律师网整理
155133
有些开发商自己不承担拆迁工作,而是把拆迁工作委托给具有拆迁资格的单位去承担。如果这样它们就得签订拆迁委托合同,那开发商拆迁委托合同怎么写呢?

委托人(以下简称甲方):_________受托人(以下简称乙方):_________甲方与乙方约定,由乙方处理甲方房屋拆迁事宜。为明确双方之权利义务,依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规.

委托人(以下简称甲方):_________

受托人(以下简称乙方):_________

甲方与乙方约定,由乙方处理甲方房屋拆迁事宜。为明确双方之权利义务,依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规的规定,经双方充分协商,订立本合同。

第一条委托事项

甲方委托乙方处理甲方因建设需要之拆迁事宜,包括对被拆迁户的补偿,安置等一切与拆迁相关的事项。

第二条费用及其支付(选择下列第_________项)

(1)包干性支付乙方拆迁工作费用人民币_________元。在乙方完成拆迁工作的_________%时,甲方向乙方支付拆迁费用_________%;乙方完成拆迁工作的_________%时,甲方再行向乙方支付拆迁费用_________%,全部完成后_________(时间)内,向乙方支付全部拆迁费用。

(2)按拆迁面积计算:每平方米人民币_________元。在乙方完成拆迁工作的_________%时,甲方向乙方支付拆迁费用_________%;乙方完成拆迁工作的_________%时,甲方再行向乙方支付拆迁费用_________%;全部完成后_________(时间)内,向乙方支付全部拆迁费用。

(3)其它方式:_________。

乙方在处理委托事务时,其它费用及损失由其自行承担。

第三条报告情况

拆迁过程中之一切情况,乙方应在每(日,星期,半个月,一个月)向甲方作出书面报告。在拆迁工作整体完成后,应向甲方作出详细说明的书面报告(包括拆迁的具体费用及支出情况等一切相关之情况)。

第四条报酬及支付(选择下列第_________项)

(1)乙方在妥善完成委托处理的所有事务后,甲方应于其完成后_________内,向乙方一次性支付报酬人民币_________元。因自然原因,政府政策等不可抗力因素造成成本合同委托事务不能完成的,甲方在给付了乙方第二项实际发生的费用后,不再支付本项报酬。

(2)甲方按乙方的工作进度,在乙方完成拆迁工作的_________%时,甲方应向乙方支付报酬_________%;乙方完成拆迁工作的_________%时,甲方再行向乙方支付报酬_________%;完成全部工作后_________(时间)内,向乙方支付全部报酬。

第五条委托事务的终止

(1)甲方因本单位决定终止建设拆迁工作的,在对乙方从事本委托合同的费用给予补偿后,可终止本合同。

(2)乙方遇政府对本单位职能进行调整,而致无法履行本合同的,在赔偿甲方相应损失后可终止本合同。

第六条违约责任

(1)在本合同履行过程中,甲方未向乙方支付本合同第二条之委托事务费用的,乙方可顺延拆迁工作工期,甲方对拖欠的部分款项在按合同支付后,还应按银行同期贷款利息的二倍向乙方承担责任。

(2)在本合同履行过程中,甲方未向乙方支付本合同第四条之支付委托事务报酬的,甲方对拖欠部门在按合同支付后,还应按银行同期贷款利息的二倍向乙方承担责任。

(3)乙方未按本合同完成拆迁工作的,应赔偿甲方因此所受的直接及间接的损失。

第七条合同纠纷的解决办法

本合同在履行中若发生纠纷,甲乙双方应本着友好的精神予以协商解决,协商不成的,任何一方可向本合同签订地法院起诉。

第八条其他条款

本合同若有未尽事宜,由双方协商达成补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

乙方与被拆迁户签订的拆迁合同,应按照甲方提供给乙方的《房屋拆迁合同》的条款规定,否则甲方的一切直接和间接损失均应由其负责赔偿。

本合同一式两份。合同正本双方各执一份。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

代表人(签字):_________代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 回迁户凭法院判决书办理产权证的法律程序

    回迁户凭法院判决书办理产权证的法律程序,以及购买回迁房时需要注意的问题。持有生效法院判决书的回迁户可以携带相关材料前往当地房屋管理部门办理产权证。购买回迁房时,需注意房屋产权证书的重要性,核实回迁房的真实性,了解房屋属性,并注意交易风险。对于只有回迁

  • 拆迁评估后补偿拆迁的时间问题

    拆迁评估后的补偿拆迁问题。拆迁评估直接影响补偿金额,双方需就补偿进行协商谈判。如无法达成一致,可请求行政裁决并启动强制拆迁程序。被征收房屋的补偿价值需依据相关法规评估,对评估结果有异议可申请复核评估及鉴定。补偿协议包括补偿方式、金额、支付期限等,一旦

  • 签订拆迁补偿安置协议的注意事项

    签订拆迁补偿安置协议时的注意事项。包括拆迁补偿的方式、签订协议的主体以及协议应包含的内容。拆迁补偿有两种方式:货币补偿和产权房屋调换。签订协议的主体根据房屋性质而定,拆迁私有房屋时,拆迁人应与被拆迁人签订协议。协议内容应包括补偿方式、金额、搬迁期限等

  • 拆迁补偿协议的有效性和撤销情况

    拆迁补偿协议的有效性和撤销情况。根据《中华人民共和国合同法》相关规定,拆迁补偿协议在特定情形下可能被认定为无效或可撤销。被拆迁人如未获得拆迁协议,可向有关部门投诉并维权。拆迁补偿协议的签订和履行需遵循法律规定,确保双方权益。

  • 培训服务协议
  • 拆迁协议书范本
  • 不签拆迁协议最后能怎样
征地拆迁协议知识导航

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师