当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 合同法 > 违约责任 > 合同违约 > 建筑材料买卖合同违约怎么处理

建筑材料买卖合同违约怎么处理

时间:2022-03-22 浏览:14次 来源:由手心律师网整理
212167
建筑材料买卖合同违约之后的处理办法有:双方协商解决,这是最优的解决办法,省时省力;找第三方出面解决;找到相关部门要求合同仲裁;向法院提起诉讼。签订合同后,尽量按照合同规定的来做。关于建筑材料买卖合同违约怎么处理的问题,下面手心律师网小编为您详细解答。

一、建筑材料买卖合同违约怎么处理

1、双方协商调解解决,找到当事人以协商的方式达成和解协议,这是最佳解决办法。

2、非官方第三协调解决,邀请当事人双方都认可和有一定影响对方的人从中调解。

3、合同仲裁;请求合同管理部门仲裁纠纷解决,如是劳动仲裁则找到劳动局,如是商业纠纷仲裁则找到市场管理监督部门等。

4、直接向人民法院申请诉讼。

5、法律依据:《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

二、工程合同的违约责任如何认定

1、如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是:承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权,即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持。依照规定,承包人可以顺延工期,即享有工期顺延权。对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料,承包方未按合同约定办理工期顺延签证,承包方在诉讼中主张工期顺延权的,因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料,承包方就无法进行施工,必然导致工期延误,此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。

2、支付违约金一方违约时,可能需要承担支付违约金的违约责任。如果双方对违约金有约定的,适用约定的违约金。但是根据相关法律规定:“约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 一、软件开发合同的违约责任规定

    软件开发合同的违约责任规定和约定开发人需承担的违约责任。根据合同法规定,当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定,需承担违约责任。软件开发合同违约条款包括技术载体和内容等与约定不一致需更正补充等。开发人未按计划实施研究工作、将经费用于其他目的

  • 店面租赁违约责任承担方式

    店面租赁中的违约责任承担方式。租赁合同中应明确双方义务和责任,以及违约时的责任承担方式。若无具体约定,租户可主张损失赔偿责任,包括实际损失和预期收益损失。租户有权要求房东继续履行合同,并承担违约责任,包括返还剩余租期内的房租等。

  • 违约免责事由的种类

    违约免责事由的种类。其中包括不可抗力、特别规定或约定以及对方有过错等三种情况。对于不可抗力,如地震、海啸等无法预见、避免和克服的客观情况,债务人可免除责任。但在房屋买卖合同中,开发商不能以台风天气为理由免除逾期交房责任。此外,特别规定或约定的免责条款

  • 商品房买卖合同的违约情形及解决方法

    商品房买卖合同的违约情形及解决方法。当开发商违约时,如合同中有约定退房期限,购房者可以要求退房;若无约定,双方可协商或诉讼解决。同时,《合同法》规定当事人可约定解除合同的条件,或选择和解、调解解决合同争议。

  • 购房定金的处理方式
  • 逾期履行合同的解除权
  • 买房反悔违约金赔偿的法律规定
违约责任知识导航

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师