当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 征地拆迁 > 土地流转 > 土地转让 > 开发房地产合同

开发房地产合同

时间:2023-09-10 浏览:8次 来源:由手心律师网整理
291910

协议书

甲方

地址:_________邮政编码:_________电话:_________

乙方

地址:_________邮政编码:_________电话:_________

根据法律的规定,乙方已取得_________市_________区_________街_________亩(计_________m2)的出让的国有土地使用权。经甲、乙双方协商同意,该项目由拟组建的_________置业有限公司(名称具体以工商行政管理局核准为准)独家开发,现就相关事宜达成如下协议:

第一条

甲、乙双方共同投资组建_________置业有限公司,开发经营该项目,公司注册资金万元人民币。甲方以现金出资万元人民币,占总股本的_________%;乙方出资万元,具体以上述_________街的_________亩国有地使用权作价投入,占总股本的_________%。

第二条

乙方确认投入_________置业有限公司的_________街的项目的土地使用权具备以下条件:

  1. 项目四至范围:本项目地块座落于市_________区,东至_________街,西至_________街,南至_________巷,北至_________米规划路。
  2. 项目性质:商品房开发。
  3. 土地性质:住宅、公建综合用地,现有土地使用权年限为_________年。
  4. 土地指标:本地块土地使用权面积_________亩(计_________平方米),总建筑面积 平方米(含地下室建筑面积),建筑密度不大于_________%,现有审批建筑物限高_________米(航空限高_________-_________米),其中:
    1. 一期用地_________亩(计_________平方米),总建筑面积_________平方米以上,其中包括居住面积_________平方米、公建面积(网点)_________平方米、物业用房_________平方米、地下车库_________平方米。
    2. 二期用地_________亩(计_________平方米),总建筑面积_________平方米,包括居住面积_________平方米、公建面积(网点)_________平方米、物业用房平方米、地下车库_________平方米。
  5. 土地现状:地块内已基本平整。

上述项目概况中的座落、四至范围、项目性质、土地性质、土地指标等另附政府有关部门的批准文件,并以最新批准文件为准。

第三条

乙方确认已取得投入_________置业有限公司的项目的国有土地使用权并取得国有土地使用证,土地使用权出让金已全部缴清,同时乙方确认该项目已取得以下批文、权证:

  1. 乙方已于_________年_________月_________日取得_________市文物管理办公室的x文物[_________]号“_________”。
  2. 乙方已于_________年_________月_________日取得_________市规划局土地管理局的x规选字_________年_________号“建设项目选址意见书”。
  3. 乙方已于_________年_________月_________日取得_________市规划局的_________规土证字_________年_________号《建设用地规划许可证》和沈规土证附字_________年_________号“建设用地规划许可证通知书”。
  4. 乙方已于_________年_________月_________日取得_________市人民政府办公厅的办综二字[_________]59号“城市规划委员会第三次主任会议纪要”。
  5. 乙方已于_________年_________月_________日取得_________市房地产开发建设领导小组办公室的“长安寺公建、住宅建设项目通知书”。
  6. 乙方已于_________年_________月_________日取得_________市规划局土地管理局的“关于长安寺项目规划建筑面积指标的说明”。
  7. 乙方已于_________年_________月_________日取得_________市房产管理局的拆许字(_________)第_________号《房屋拆迁许可证》。
  8. 乙方已于_________年_________月_________日与_________市规划和国土资源局签订的沈土出合字[_________]_________号《国有土地使用权出让合同》。
  9. 乙方已于_________年_________月_________日取得_________市规划和国土资源局的沈阳国用(_________)字第_________号《国有土地使用证》。
  10. 乙方已于_________年_________月_________日取得_________市规划和国土资源局的沈规建审字_________年_________号“建筑扩初设计审定通知单”。
  11. 乙方已于_________年_________月_________日取得_________市卫生局的_________卫预审字_________号“建设项目设计卫生审查认可书”。
  12. 乙方已于_________年_________月_________日取得_________市发展计划委员会的沈计投资便字第[_________]号便函。
  13. 乙方已于_________年_________月_________日取得_________市人民防空办公室的[_________]人防立项字(_________)号“结合民用建筑修建防空地下室立项审批通知书”。
  14. 乙方已于_________年_________月_________日取得_________市人防工程质量监督站的沈人防质监审字_________号“结建防空地下室审批通知书”。
  15. 乙方已于_________年_________月_________日取得_________市公安局的沈消审(_________)第(_________)号“建筑工程消防设计审核意见书”。
  16. 乙方已于_________年_________月_________日取得_________市计划委员会的计基_________号《投资许可证》。
  17. 乙方已于_________年_________月_________日取得__________________的批复。

第四条

甲、乙双方一致确认:乙方投入到_________置业有限公司的国有土地使用权(项目)在具备本协议第二条和第三条的前提下作价_________万元人民币。其中_________万元作为乙方对_________置业有限公司的出资,其余万元由_________置业有限公司作为土地转让款支付给乙方。

本协议乙方出资变更到_________置业有限公司的国有土地使用权乙方已设定了抵押,其抵押权人为中信实业银行沈阳分行城中支行,抵押担保的债权金额为_________万元人民币的贷款本息,债权到期日为_________年_________月。

乙方确认:本协议规定的国有土地使用权除已设定抵押外,其相应的国有土地使用权出让金、契税等已全部缴纳完毕,所有的拆迁安置补偿费等均已全部支付完毕,乙方保证在签订本协议时该国有土地使用权上不存在着任何权利负担(已设定的抵押除外)。

第五条

本协议签订后三十天内,乙方负责按照国家有关规定和文物管理部门的要求对项目用地进行全面的地下文物勘探,并提供书面的《文物勘探报告》。项目一期用地的文物勘探费用归乙方承担,二期用地的文物勘探费用则由甲方或沈阳_________置业有限公司承担。

乙方确认乙方出资的国有土地使用权不存在着“原地保护文物、遗址”的状况。_________置业有限公司在开发建设本项目的过程中,如发现文物和遗址,经国家文物管理部门确认需原地保护的,导致本项目无法开发的,甲方退出本项目开发,由乙方自行处理。乙方应在收到国家文物管理部门确认需原地保护文物、遗址的文书后十天内,将甲方及甲方通过_________置业有限公司投入到本项目中的所有费用归还。

第六条

付款及付款条件:

  1. 本协议生效后_________天内,甲方向乙方支付壹仟万元人民币作为履行本协议的定金,乙方向甲方开具相应的合法有效的收款凭证。
  2. 本协议签订后_________个月内,甲乙双方共同按照_________市规划和国土资源局有关国有土地使用权变更的要求和xx市计划委员会有关立项计划变更的要求,准备齐全有关资料并向有关部门提出变更申请后,甲乙双方共同将乙方在中信实业银行_________分行城中支行的人民币伍仟万元的贷款转贷至_________置业有限公司名下。如因贷款银行的原因不能将该贷款转至_________置业有限公司名下,则甲方通过沈阳_________置业有限公司向乙方支付_________万元人民币,乙方向_________置业有限公司开具相应的合法有效的收款凭证,同时由乙方负责解除开发地块上设定的抵押。
  3. 在甲方支付上述_________万元人民币款项时,乙方负责将本协议书第三条所述的本项目的权属证明、各种批文等原件、备件移交给沈阳_________置业有限公司。
  4. 在完成本条前款工作后一个月内,乙方将有关国有土地使用权和立项计划变更至_________置业有限公司名下。在完成本款手续后七日内甲方通过_________置业有限公司向乙方支付贰仟万元人民币,乙方向_________置业有限公司开具相应的合法有效的收款凭证。
  5. 在乙方将本协议第三条规定的建设用地许可证等各种必要的批文全部变更到_________置业有限公司名下并在_________置业有限公司成立后_________个月内,乙方按甲方的要求将其持有的沈阳XX置业有限公司的全部股权转让给甲方指定的单位或个人并办理好股权变更工商登记手续,沈阳XX置业有限公司将余款_________万元全部付清。

本期款项支付前乙方应向_________置业有限公司开具并提交总额为壹亿贰仟捌佰万元人民币的可以计入_________置业有限公司本项目开发成本的合法有效的发票。

甲方按本条第一款规定支付的定金,可以抵作_________置业有限公司支付的土地使用权转让款。

第七条

双方的责任:

甲方的责任:

  1. 负责_________置业有限公司的工商注册登记手续,费用由_________置业有限公司承担。
  2. 负责确保本项目_________置业有限公司收购资金的落实到位,确保资金运作正常。
  3. 协助乙方办理本项目的国有土地使用权和立项计划等权属证明和各种批文变更或备案到沈阳XX置业有限公司名下,负责其他有关批文的申领、延期的工作。
  4. 协助乙方办理好本项目地块的土地使用权年限调整工作。

乙方的责任:

  1. 在签订本协议书之时,乙方负责向甲方提供本协议书第三条规定的本项目的权属证明、各种批文的复印件,同时提供原件进行复验。
  2. 乙方应解除与原合作方就_________街项目签订的合作开发协议,负责处理相应的债权债务关系,并向甲方提供原件、备件。
  3. 负责完成本项目的国有土地使用权和立项计划等权属证明和各种批文变更或备案到沈阳_________置业有限公司名下,并协助甲方办理其他有关批文的申领、延期的工作,其中本项目的国有土地使用权和立项计划须变更到沈阳XX置业有限公司名下。

上述工作乙方应在_________置业有限公司成立后_________个月内完成,本协议另有规定的除外。

土地使用年限调整及费用承担

4. 土地使用年限调整

根据本项目地块的需要,乙方负责将土地使用年限调整为商品房住宅用地_________年,商业用地_________年。

4.1 增加的土地使用权出让金及相关费用

因土地使用年限调整而相应增加的土地使用权出让金及相关费用由_________置业有限公司承担。

4.2 完成时间

上述工作乙方应在_________置业有限公司成立后_________个月内完成。

土地使用权移交及费用承担

5. 土地使用权移交

在沈阳_________置业有限公司付清第二期_________万元人民币款项时,乙方负责将土地使用权移交给_________置业有限公司,并办理通水、通电。通水、通电的费用由甲方或沈阳_________置业有限公司承担。

协助办理相关手续

6. 工商注册登记手续

乙方协助甲方办理_________置业有限公司的工商注册登记手续。

7. 房地产开发暂定资质申领

乙方协助_________置业有限公司申领房地产开发暂定资质。

土地契税及过户费用承担

8. 土地契税及过户费用

乙方将_________街项目的土地使用权过户到_________置业有限公司名下,土地契税由乙方和_________置业有限公司共同承担。其中,乙方承担_________%,_________置业有限公司承担_________%。其他过户税费如印花税等由_________置业有限公司承担。

股权收购及转让

9. 股权收购

甲、乙双方一致同意乙方在_________置业有限公司成立后_________个月内,由甲方指定的单位或个人按乙方原出资金额进行收购,股权转让款由收购方一次性支付给乙方,乙方应向收购方开具相应的股权转让款发票。

拆迁补偿及权利义务承接

10. 拆迁补偿

甲方认可乙方于_________年_________月_________日与中国工商银行_________市_________支行签订的《拆迁协议》,甲方同意承接该协议中为乙方(_________房产开发有限公司)设定的权利义务。

工作责任划分

11. 方案设计、报批、开发建设、施工、销售

乙方按本协议的规定履行义务后,_________街项目的方案设计、报批、开发建设、施工、销售等工作由_________置业有限公司承担。乙方对XX街项目的方案设计的报批应予以配合,并保证经批准的方案符合本协议第二条的经济指标。

违约责任

12. 违约责任

(一) 保密义务:任何一方对在本协议的签订和履行过程中获知的对方公司的有关文件、数据等都具有保密的义务,除非双方认可为本项目运作所必需,否则不得向第三方泄露。

(二) 乙方的限制:乙方在本项目为标的与第三方进行洽谈、合作的行为是被禁止的,一经发现,乙方应双倍向甲方返还定金。

(三) 滞纳金:若沈阳_________置业有限公司未按期支付款项,甲方应按逾期金额的万分之二点一向乙方支付滞纳金。逾期陆拾天仍未支付的,乙方有权解除本协议,甲方前期已支付的_________万元定金不予退还,但乙方应通过_________置业有限公司归还甲方前期已投入的除定金以外的其他所有款项。

(四) 违约金:若乙方未按照本协议规定的期限将本项目的国有土地使用权和立项计划过户、变更到_________置业有限公司名下,每逾期一天,则应按甲方支付的定金总额的万分之二点一向甲方支付违约金。逾期陆拾天乙方仍未完成的,则甲方有权解除本协议,乙方应向_________置业有限公司返还前期发生的包括定金在内的所有款项。

(五) 违约金:若乙方未按照本协议规定的期限履行义务,每逾期一天则应按沈阳XX置业有限公司已支付的土地使用权转让款总和的万分之二点一向沈阳_________置业有限公司支付违约金。

(六) 违约金:若乙方违反本协议第九条的规定,未按甲方的指定和协议规定的条件转让股权的,视为乙方违约,乙方应向甲方支付万元违约金。

补充协议及争议解决

13. 补充协议

本协议未尽事项,经双方协商一致后可签订相应的补充协议,补充协议和本协议书具有同等的法律效力,如有抵触的,则以补充协议为准。

14. 争议解决

在本协议履行过程中发生的争议纠纷,各方应当友好协商解决,协商不成的,可向有管辖权人民法院提起诉讼。

权利义务享受及承担

15. 权利义务享受及承担

本协议规定的_________置业有限公司的权利义务,自_________置业有限公司成立之日起由_________置业有限公司独立享受和承担。

协议成立

16. 协议成立

本协议经双方签字盖章后即成立。

协议份数及签订地点

17. 协议份数及签订地点

本协议一式陆份,甲、乙双方各执贰份,_________置业有限公司执贰份。

甲方(盖章):_________        乙方(盖章):_________

代表(签字):_________        代表(签字):_________

地址:_________            地址:_________

邮政编码:_________          邮政编码:_________

电话:_________            电话:_________

_________年___月___日         _________年___月___日

签订地点:_________          签订地点:_________

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 开发商虚假广告案例分析

    一起开发商虚假广告案例。某开发商宣传其房地产项目拥有高绿化率,但实际调查中,绿化率未达到宣传的数值。法院认定开发商在广告宣传中存在虚假成分,违反了广告法和合同法的规定,因此判决开发商赔偿购房人8万余元。此案例提醒开发商应遵守法律法规,确保广告宣传真实

  • 答辩人民法院答辩状

    XX市顺庆区城市印象业主委员会与四川XX房地产开发有限公司之间的纠纷。答辩人请求法院驳回开发商不合理的反诉请求。答辩人指出未见到天然气管道设计方案,且开发商未事先告知业主。小区天然气管道已按户数计算管径,并已购买天然气使用权,属于业主共有。若其他小区

  • 立约定金的适用问题

    立约定金的适用问题。在商品房购买过程中,赵某与房地产公司签订确认书并交付定金,因赵某未按时补交定金和签订购房合同,引发争议。文章介绍了立约定金的定义、法律效力和实践应用,分析了两种处理意见,最终支持第二种意见,认为开发公司有权拒绝返还定金,因为赵某违

  • 房地产开发流程中的土地出让方式

    房地产开发流程中的土地出让方式,包括协议方式、招标方式和拍卖方式。协议方式适用于特定要求的项目,招标方式有利于选择合适的受让人,拍卖方式适用于中小型房地产开发项目和商业性用地。同时,也介绍了土地出让方式的流程规定,包括发布挂牌公告、出售挂牌文件等步骤

  • 拆迁红线范围怎么看房源
  • 安置房到底能不能办房产证了
  • 房地产开发资质办理所需材料一览!

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师