委托合同

时间:2026-03-22 浏览:23次 来源:由手心律师网整理
365942

一、基本信息

甲方联系方式:

甲方地址:

乙方联系方式:

乙方地址:

风险提示:

在委托合同中,应对委托事务的基本信息进行准确、详细约定,尤其是委托事务的具体要求,以确保受托人能够很好地完成委托事务,同时受托人必须在委托人授权范围内进行活动,如果受托人超越权限给委托人造成损失的,应当赔偿损失或委托人减少其相应的报酬。

经甲、乙双方协商一致,甲方将________委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:

二、工程地点

工程地点:________________________________。

风险提示:

委托合同中要明确约定委托事务,应对期限进行明确约定。委托合同可以是有偿的,也可以是无偿的,若委托合同是有偿的,因受托人给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失。但是,因委托人自己指示不当或其他过错致使受托人遭受不应有损失的,该损失由委托人自行承担;若委托合同是无偿的,因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失。

三、工程内容

工程内容包括土层基础、绿化及其他部分工程。以上项目经双方会审图纸之要求、预算总表后所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

四、工期

1、开工日期:本项目工程从______年______月______日起至______年______月______日止,共______天。

2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

五、工程合同价款

经协商本合同总承包价款为人民币:________________。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。

六、承建方式

乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、乙方负责提供所承建工程材料,必须经双方确认方可进料施工。

2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

七、工程付款办法

1、本合同自甲、乙双方签订后______天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的______%,即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

2、待完成总工程80%后,甲方于______天内向乙方支付工程合同价款的______%,即人民币________整。

3、工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的______%,即人民币________整。

4、竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的______%,即人民币________整。

八、工程质量

1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工,完工后达到________级。

2、在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

3、乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物,做好文明施工。

九、工程竣工验收结算

乙方于竣工后______天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于________个工作日内结算完毕。

风险提示:

委托人须按委托合同的约定预付费用,如果受托人为处理委托事务垫付了必要的费用,委托人应当偿还该费用及其利息。如委托人违反上述义务而给受托人造成损失,应承担相应的违约责任。受托人不履行委托合同义务或者履行合同义务不符合约定的也应承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。对于受托人在处理委托事务时是否按约定履行了义务,应根据具体的情形做出判断。

十、延期违约责任

乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。

1、若工程延误,则每延误一天计罚人民币________元;若工程提前完成,则每提前一天完成奖励人民币________元。

2、若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

十一、养护管理

1、期限:以工程竣工验收合格之日起计算,绿化保养期为十二个月,保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

2、质量要求:大树及时支撑固定,栽植后及时浇水,及时中耕除草、施肥、修剪,及时防治病虫害,确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。

十二、合同生效与终止

本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。

十三、争议解决

本合同在履行过程中发生争议的,双方应本着友好的方式协商解决,协商不成可依法向_____人民法院起诉。

十四、合同份数

本合同一式________份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜,双方协商解决。

甲方(签章):

签订日期:______年______月______日

签约地点:

乙方(签章):

签订日期:______年______月______日

签约地点:

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 甲乙双方合同条款

    甲乙双方关于工程的合同条款。其中涵盖了工程概况、工程监理、施工图纸、甲方义务和乙方义务等方面。文章详细规定了工程的地点、面积、造价、承包方式、工程期限等内容,并明确双方在施工过程中的职责与义务。

  • 建设工程施工合同

    建设工程施工合同的多个重要方面,包括工程概况、承包范围、合同工期风险提示、质量标准、合同价款支付、发包人和承包人的工作以及工程变更等。合同详细规定了工期、质量标准、支付方式等内容,并对工程变更和工程质量问题进行了风险提示和责任划分。

  • 装修合同的要点

    装修合同的主要要点,包括查验当事人身份、施工内容和承包方式、工价和付款方式、工期、材料供应、合同质量标准和违约责任等方面的详细规定。这些内容的明确约定可以有效避免施工纠纷的发生,保护合同双方的权益。同时,对于纠纷的处理方式也进行了说明。

  • 工程承包合同

    工程承包合同的主要内容,包括发包方与承包方的信息、工程概况、工程监理、施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书、甲方工作等方面的详细条款。合同明确了工程地点、工程内容和做法、承包方式、工程期限等,并强调了甲方在工程监理、施工图纸等方面的责任和义务。同时

  • 合同编号:_______________
  • 室内装饰设计委托合同
  • 工程安装合同

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师