当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 合同法 > 合同纠纷 > 装饰合同纠纷 > 工程承包合同

工程承包合同

时间:2025-09-20 浏览:22次 来源:由手心律师网整理
383253

甲方(发包方):

联系方式:

乙方(承包方):

联系方式:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称:_______________________________________________。

2、工程地点:_______________________________________________。

3、结构型式:_______________________________________________。

4、建筑规模:建筑面积约_____________平方米。

二、工程承包范围及内容

1、承包范围:

(1)食堂餐厅及后厨内部地面、墙面、吊顶工程;

(2)水电改造工程;

(3)门窗工程;

(4)灯具及其他工程等。

2、施工项目以预算为标准(预算之外发生的项目另计)。

三、合同价款与支付

1、此项合同价款为_______元(人民币)。

2、工程款(进度款)支付:

(1)合同签字生效后,按施工进度拆除工程完工后支付_______% 工程款,即______元(人民币)。

(2)水、电、墙、地面等中间工程完工后支付_______%工程款,即______元(人民币)。

(3)工程竣工验收合格后支付_______%工程款,即______元(人民币)。

(4)审计结束后支付_______%工程款,即______元(人民币)。

(5)剩余______元(人民币)工程款作为质保金,在工程竣工后12个月之内支付。

四、合同工期

开工日期:_____年_____月_____日。

竣工日期:_____年_____月_____日。

1、合同工期承包单位应采取一切措施予以确保。

2、因不可抗力的因素、重大设计变更或甲方付款延迟等原因造成停工,经合同双方确认后,可顺延工期,因乙方原因造成停工,工期不顺延。

3、若因乙方原因造成不能按期竣工的,乙方应赔偿甲方由于拖延工期所带来的损失费用,工期延误罚款最高限额为合同价款的_____%。若乙方无故拖延超过合同工期的1/3,甲方有权中止合同并保留追究乙方责任的权利。

五、双方一般权利和义务

1、若由甲方自行设计的,开工前向乙方提供确认的施工图纸和施工说明,并进行现场交底。

2、审核和确定乙方设计的施工图纸、施工说明及提出交的工程报价单,并分别签字认可。

3、开工前为乙方入场施工创造条件,包括搬清室内家具、陈设或归堆、遮盖,以不影响施工为原则。

4、提供施工所需的水、电。办理施工所涉及的手续及支付相关费用。

5、负责协调施工队与邻里的关系。

6、负责协调城管与环卫,以不影响施工为原则。

7、及时提供符合设计要求、正规厂家合格的自备材料和设备。

六、材料设备供应

1、本工程甲方采购的材料、设备,应为符合设计要求、正规厂家的合格产品,并应按时供应现场。如因质量问题、规格差异或“三无”产品造成损失,由甲方自行承担。

2、凡由乙方供应的材料、设备、期品牌、规格、单价、产地及质量标准须经甲方检验后才能使用,否则造成的损失由乙方负责。

七、工程变更

1、工程项目及施工方式如需要变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及延长工期。

2、甲方未按期支付工程款的,工期相应顺延。

3、若甲方中途要求变更设计,影响到乙方已购回的材料、已定制的成品、半成品的施工,且无法调整的,损失由甲方承担。

八、工程质量与竣工验收

1、工程以双方确认的施工图纸、施工说明、设计变更内容为依据,以《建筑装饰装修工程质量验收规范》为质量评定的最低标准、以《民用建筑程室内环境污染控制规范》为室内环境达标标准。

2、在水、电等隐蔽工程完工后,甲乙双方应共同进行中间工程验收。如甲方不按时参加,乙方可自行验收,甲方予以承认。

3、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方接到验收通知后应按通知时间参加验收,办理验收、移交手续。如果甲方不能按时参加,乙方可自行验收,甲方予以承认。

4、在隐蔽工程和中间工程验收过程中甲、乙双方确认的质量问题,由乙方负责返修(返工)并承担费用和工期;在竣工验收中确认的质量问题,乙方负责返修(返工)并承担费用,但不再承担工期。

5、未办理验收交付手续,甲方使用房屋视为质量验收合格,由此引起的后果由甲方负责。

九、违约责任

1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律,法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

2、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

4、发包人未按期支付工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元。

5、由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。

6、由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元。

十、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的, 依法向________人民法院提起诉讼。

十一、具体规定

1、因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。

2、施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。

3、施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。

十二、其他

1、本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式____份,双方各执____份。

发包人(签字):

法定代表人:

签订日期:____年____月____日

承包人(盖章):

法定代表人:

签订日期:____年____月____日

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 私自拆改

    装修过程中可能出现的纠纷和违法情况,包括装修公司未经业主同意擅自拆改房屋、工程质量不符合合同规定、隐蔽项目未认可继续施工、逾期完工以及使用伪劣材料等问题。业主应要求装修公司承担赔偿责任,赔偿损失并免费修复或重新装修。为避免纠纷,建议业主与装修公司签订

  • 买卖合同

    甲方与乙方签订的买卖合同的相关内容。合同涉及主机设备的明细、合同价款、工程范围、交货时间地点、安装工程工期以及双方责任等条款。在签订合同前,甲方需对合作对象进行审查,了解合作方的基本情况,以避免风险。此外,合同还就货物毁损、灭失的风险转移、交货地点的

  • 原告:__________有限公司,住所地__________,组织机构代码________。

    原告有限公司与被告有限公司之间的工程款项纠纷。原告请求被告支付工程款项及其利息损失,并承担诉讼费用。双方签订了合同,约定了工程款的支付方式和时间,但被告未按照约定支付全部款项。原告实际施工面积和工程总价款得到被告确认后,被告仍拖欠部分款项。原告请求法

  • 双方当事人之间的合同订立

    合同订立的方式及在合同中的各项关键内容。包括合同主体的明晰、工程监理人的确定、相关书面文件的齐全、双方权利义务的明确、增减项的加入、材料供应的确认和工期延误的责任承担。双方在签订合同时应细致考虑以上方面,确保合同内容完整、明确,以保障双方权益。

  • 装修公司的高标准与严要求
  • 委托合同
  • 业主签订装修合同的注意事项

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师