供需合同

时间:2025-04-30 浏览:49次 来源:由手心律师网整理
386772

一、产品、商标、金额、供货时间及数量

根据中华人民共和国合同法规定,经供需双方协商一致,成交下列商品并订立本合同,需双方共同信守。

风险提示:买卖的标的物 双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级,生产厂家,数量等详细内容,尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。如有样品的,双方应封存样品并可进行公正。防止因产品约定不清,而就所提供合格与否产生纠纷。同时,要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺,防止其产品上存在权利限制,如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。

产品名称:

品色:

规格:

幅宽:

单位:

数量:

含税价:

总金额:

交货时间:

合计金额:______人民币(大写)

二、质量要求技术标准,供方对质量负责的条件

风险提示:质量标准 实际上,商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。采购合同一定要写上具体的质量标准,而不能直接写“按照国家强制性标准”,避免发生质量纠纷时“没有规矩”;在供方为外商的情况下,更应该明确约定质量标准,因为我国国家的强制性标准(如果有)仅约束国内企业,对外商并无直接约束力。在这种情况写上适用国家强制性标准,将无法确定是哪个国家的标准,从而导致此约定不明,等于没有约定。

1、禁用可分解芳香胺染料(不允许可分解出的致癌芳香胺);

2、甲醛含量≤75mg/KG;

3、色牢度:水、磨、干3-4级;

4、PH值4.0-7.5;每色数量允许偏差+/-3%,质量检验按需方规定的正面进行检验,供方提供相应的测试报告。颜色需方确认为准,品质要求做柔软整理,手感达到认可为准,如特殊则另定。对违反GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》的我司将一直追溯相关责任的赔偿。

三、交(提)货地点方式及运输费用

供方代办托运至需方,达到可以直接送货的货物量,应直送至需方仓库,运费由供方承担。

四、包装标准

长卷包装,内衬塑料袋双层包装,正面朝内,注明品号、色号、数量等。

五、验收标准、方法及提出异议时间期限

风险提示:验收标准 验收标准约定不明时,极易发生产品质量纠纷。应在验收条款中详细列明货物的验收标准、验收手续及过程,还可选择约定验收结果的最终确认权人。同时还应详细列明货物不符合约定条件时的处理方式、及以处理过程的沟通与衔接。

供方免费提供每色一米大货样布供需方确认,需方派人员对大货进行抽样或大货检验。供方对质量负责期限为交货后10个月。如布料已经裁剪后产生的质量问题如何进行赔偿,需方提供相应的数据与实样,并协商赔偿方法及标准。

六、结算方式及期限

风险提示:价款及支付方式 采购合同的主要义务是一方给物,一方给钱。因此,价款是采购合同的最为重要的内容之一。采购单一货物,价格固定,价款比较清楚,一般不会产生争议。如果采购多种货物或进行长时间的货物买卖,价款较为复杂,一旦约定不明,则极易产生争议。因此,合同中应明确产品单价、计量标准、数量、产品附件等,对于涉外合同,还应当明确货币种类及外汇结算标准,防止出现分歧。另外,支付方式也应当约定明确,价款支付是现金支付,还是用支票支付;如果采用汇款,汇费由谁负担等细节应当明确。

如质量,发票等异议另行处理,实际结算货款以发货数量一等品为准,二等品、另超出偏差+/-5%的数量作折扣处理。

七、违约责任

风险提示:违约责任 采购合同里的违约责任作为双方无法履行合同时的赔偿方案,最主要的就是违约责任必须清楚,可操作性强。违约责任里面最怕的就是写上一句"如果没有在合同规定的时间里送货,所有责任由对方承担"这样虽然规定了违约责任,但是没有一个具体可行的方案,万一以后合同出事,还得找很多的证据证明自己的损失,操作性太差。

任何一方违约,应向守约方支付违约金,计算方法为每单合同总价款的30%;造成经济损失的还必须赔偿另一方(包括利润)的损失。交货期延误,支付违约金,三天以内不计,超过三天,以每天扣0.5%的货款计算。超过一周交期,需方有权取消订单或提出相关损失。

八、解决合同纠纷方式

友好协商,协商不成向需方所在地法院起诉。

九、合同生效时间

双方盖章生效;附件以双方签字盖章有效,如需修改,须经双方协商一致,并以书面形式加以确认。

供方:

法人代表人:

日期:

需方:

法人代表人:

日期:

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 合同编号

    买卖合同的详细内容。合同中明确了一、产品清单及价格种类;二、质量与包装标准;三、收货事项;四、包装运输交货验收及异议处理;五、免责条款;六、违约责任;七、争议解决方式等相关内容。合同按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行,以确保双方的权益得到

  • 签约前审查:确保交易合法有效

    购房人在签约前对开发商销售许可文件的审查重要性,包括核实文件和信息的真实性。签约时,购房人有权了解商品房的面积和价格计算方式,开发企业有告知义务。律师应提醒委托人注意商品房买卖合同的基本内容和面积差异的处理方式。同时,介绍了商品房建筑面积组成及产权归

  • 案情概要

    原告胡某和朱某因货车在被告某宾馆停车场被盗一事向法院起诉的案情。法院判决被告赔偿车辆损失,但未支持原告和第三人关于货物损失的诉讼请求。文章对保管合同是否包括车上货物的法律问题进行了解析,强调保管合同的成立需要有明示的交付和接受交付行为,以及保管凭证的

  • 买卖合同

    买卖合同的多个重要方面,包括产品的名称、规格和质量,产品的数量和计量方法,产品的包装标准,交货方法和运输方式,产品的价格与货款的结算,以及甲方和乙方的责任等。合同规定了双方的权利和义务,包括产品质量标准、交货期限、运输费用计算、货款支付方式等内容,并

  • 门窗采购加工制作合同
  • 购房者购买的商品房建筑面积与商品房买卖合同约定面积不符的,购房者怎样维护自己的权益?
  • 定制办公家具合同

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师