本协议于____年__月__日由以下两方签订:
委托方: ____有限公司
地址:__(邮编:______)
电话:(__)______
传真:(__)______
银行:____________
银行户头号码:______
增值税号码:______
加工方:____有限公司
地址:____(邮编:____)
电话:(__)____
传真:(__)____
银行:____________
银行户头号码:____________
委托方和加工方合称为“双方”。
委托方与加工方在平等、自愿基础上,经友好协商签订此协议,以资共同遵守。
1. 委托方希望根据下列条件委托加工方_____茶产品,有关产品订单将按本协议规定向加工方发出。
2. 加工方希望根据下列条件为委托方加工_____产品,有关产品将按本协议规定完成。
3. 委托方为____产品之唯一商标持有人及享有有关产品专利权。
1. 委托方必须提前10天以传真方式给加工方落实订单数量。订单内容指明提货时间。
2. 加工方在收悉订单后,必须在一个星期内以传真书面向委托方确认订单。
3. 除非双方经过同意,否则在订单被加工方确定接纳后,委托方不能中止订单而加工方必须履行订单。
4. 委托方必须最迟在加工方开工前五天向加工方提供订单所需的原材料及包装材料。
5. 加工方收到足够及质量合格之材料日与成品出货日不少于15天(含周六及周日)。因原材料及包装材料数量不足,质量不合格或延迟提供所需物料而造成停工或延期的一切损失由委托方承担。
1. 原材料及包装材料的进库(加工方之仓库)质量检验工作由委托方委派代表全权负责。
1. 含增值税的加工费(包括加工方提供之原材料成本)为人民币____。于此协议签订日起计至____年__月__日,可以双方同意下,根据情况作出调整。
1. 首次加工费,委托方在产品生产完成10日后全数汇至加工方的银行户头。
2. 加工方必须在委托方付款之后三个工作天内向委托方开具增值税发票。
1. 非经委托方书面同意,加工方或任何人不能使用委托方的商标、商号或泄露加工方为委托方的产品代加工商。
1. 加工方根据委托方确认的配方及工艺要求加工上述产品,必须保质保量、按期完成委托方的加工任务指标,委托方负责上述加工产品由原材料到所有包装品的采购,如原材料没有按生产计划到位而影响生产,委托方将负全部责任。
1. 其中一方可提前九十天以书面形式通知对方解除此协议。
2. 如任何一方违反以上条约,另一方有权根据本协议规定,提早三十天以书面形式通知对方解除此协议。
3. 协议终止后,委托方必须于协议终止后五个工作天之内提走所有属于委托方之剩余的产品,原材料及包装材料,否则加工方有权自行处理有关物料。
1. 本协议从双方签字、盖章之日起计算有效期一年。经双方协商同意,可以补充协方方式延长协议期限。
委托方加工方
代表人签字:代表人签字:
代表人姓名:代表人姓名:
____有限公司(盖章):____有限公司(盖章):
____年__月__日____年__月__日
一家大酒店与广告公司的印刷品加工承揽合同纠纷。合同未明确验收标准和质量异议期限,酒店方在使用中发现质量问题后拒付余款并反诉要求退货。律师根据法律规定,指出酒店方未在规定期限内提出质量异议的证据应视为怠于通知,并承担相应后果。定作人应当及时验收工作成果
加工承揽合同的基本内容,包括承揽方与定作方的信息、加工成品的要求、质量要求、原材料的提供办法、技术资料和图纸的提供办法、价款或酬金、验收标准和方法等。双方在签订合同时应明确各项条款,以避免纠纷。
合同履行地的地域管辖范围及确定合同履行地的约定管辖法院的注意事项。根据民事诉讼法相关司法解释的规定,不同类型的合同有不同的履行地确定原则。同时,在约定管辖法院时,需注意书面表达、选择范围和不得违反法律规定等问题。
本律师依法接受____工程有限公司委托,担任其与,____实业有限公司碎石加工合同纠纷一案上诉审的代理人。原料是否合规格,预付款是否按期支付,均无法改变合同无法履行的性质,因此,被上诉人无履约能力是本案的关键所在,是上诉人与被上诉人双方发生经济纠纷的根本原因