当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 刑事诉讼法 > 刑事文书 > 辩护书 > 反诉答辩状怎么写

反诉答辩状怎么写

时间:2024-11-07 浏览:31次 来源:由手心律师网整理
125085
在民事诉讼过程中,如果被告提起反诉的,需要写反诉状,相应的,原告需要提出答辩状。那么,反诉答辩状怎么写呢?今天,手心律师网小编整理了以下内容为您答疑解惑,希望对您有所帮助。

反诉答辩状

答辩人信息

答辩人:冼某升,男,汉族,1966年10月2日出生,现住在佛山市xx区xx镇xx村xx街xx巷xx号,电话13809xx9324。

被答辩人信息

被答辩人:广州市某某装饰工程有限公司惠州分公司

地址:惠州市河南岸xx路xxx新村xx大厦首层xx号。

负责人:黎某某电话0752-21xx489、216xx25。

答辩意见

答辩人冼某升因装修合同纠纷被被答辩人广州市某某装饰工程有限公司惠州分公司起诉至贵院的(2011)惠城法民一初字第xx号案件,并提起反诉。答辩人现就被答辩人的反诉,提出以下答辩意见。

一、被答辩人要求答辩人支付工程欠款及违约金没有事实和法律依据

1、被答辩人单方面增加工程项目,违反合同约定。

根据答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第一项第3条规定,工程安装内容、施工费用、增减项目需经双方签认后生效。然而,被答辩人将双方约定的工程总造价增加到超出答辩人委托范围的金额,且未经答辩人签字确认,违背了合同约定,侵害了答辩人权益。因此,被答辩人无权要求答辩人支付增加的款项,并需承担侵权责任。

2、被答辩人所谓答辩人接受工程量和工程款变化,没有任何证据。

被答辩人以答辩人在施工图纸中的签字确认作为答辩人接受一切工程施工变更的依据是荒唐的。根据《装饰工程合同书》约定,施工图必须经答辩人签字确认后才能施工,并且答辩人变更设计或增减项目需书面通知被答辩人。被答辩人拿出的签字确认只涉及配电系统图,未在其他图纸上签字确认。因此,被答辩人所谓答辩人接受工程量和工程款变化的主张违背了合同约定。

二、被答辩人拒绝支付第三期工程款符合法律规定

根据答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》约定,工程总价款为7.1万元,第一期工程款、第二期工程款分别为总价款的50%和35%。答辩人已经支付了合同约定总价款的85%。然而,被答辩人未能完成合同约定85%的工程量之前,答辩人拒绝支付第三期工程款,符合相关法律规定。被答辩人只有完成了相应的工程量,才有权要求答辩人支付余下的工程款。

三、被答辩人单方面停工,需承担违约责任

根据答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》约定,被答辩人需在答辩人签字确认后方可开工。然而,被答辩人在未完成总工程量一半的情况下,要求答辩人支付95%的总价款,并且单方面停工,严重侵害了答辩人合法权益。此外,合同中未约定合法停工的事由,因此被答辩人无权单方面停工,需承担违约责任。

综上所述,被答辩人在未经答辩人签字确认的情况下单方面增加装修工程量,并在未完成工程量的情况下单方面停工,严重损害了答辩人权益。因此,被答辩人要求答辩人支付未经答辩人签字认可的新增工程款没有事实和法律依据。被答辩人单方面停工造成答辩人严重损失,被答辩人需承担违约责任并按照合同约定完整履行合同义务。

此致

惠州市xx区人民法院

答辩人:冼某升

二O一一年xx月xx日

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 虚假破产罪辩护词

    虚假破产罪的辩护词结构及相关法律规定。辩护词包括首部、正文、前言、辩护理由和结束语。正文分为向法庭说明辩护依据和从控诉方进行辩护两部分。辩护理由是辩护词的核心,应围绕是否构成犯罪、罪名的适用条件等问题进行辩论和论述。根据《中华人民共和国刑法》相关规定

  • 拒不执行判决、裁定罪的辩护词

    拒不执行判决、裁定罪的辩护意见。首先,文章提出了关于实体上的辩护意见,指出公诉机关的指控证据不足,被告人不构成犯罪的主观要件和主体要件。其次,从程序角度指出案件存在重大程序缺陷,包括证据不可采信和管辖违法等问题。最后,提出了追诉时效的辩护意见,认为案

  • 法律咨询:行政机关的义务

    行政机关的法律咨询义务,包括依法依规履行职责、法定权限内行为、合法委托事务、对受委托组织监督及承担法律责任等。同时,也介绍了《中华人民共和国行政诉讼法》中的相关规定,包括起诉状和答辩状的送达、停止具体行政行为执行的条件、公开审理和保密例外、合议庭的组

  • 答辩状

    民事诉讼答辩状的撰写要点及答辩人在具体案例中的答辩意见。答辩状需分清是否属于法院主管,注意管辖、诉讼主体、起诉期限和诉讼时效等问题。答辩时需围绕原告起诉状中的事实和理由进行,有权否认不利事实并阐述有利事实。案例涉及答辩人与被答辩人之母的感情纠葛和离婚

  • 答辩状
  • 关于×××(人)××××案的辩护词
  • 答辩状

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师