买卖合同解除后的赔偿

　　生活中的买卖合同发生争议就会联系到赔偿，那么买卖合同解除后的赔偿是怎么样的呢?找法小编整理出了相关的案例，供您参考。

　　2004年4月18日，Y公司与C公司签订了一份买卖合同，约定C公司向Y公司提供钢材，第一批340吨，每吨单价3380元至3650元不等，按实际发生量结算，每批品种单价需双方商议;Y公司应预付200万元，余款结构封顶一次付清;供方确保1100吨钢材供应，需方保证100天内结清余款。合同签订后，Y公司向C公司预付200万元。C公司于4月至5月多次向Y公司提供钢材。C公司在供应595.4146吨(货款为1989484.29元)后，经Y公司多次催要，其拒绝供货。

　　原告Y公司认为：由于C公司违约，经多次催要仍拒绝继续供货，造成我公司承包的工程停工一个月，损失30万元。故向法院提起诉讼，要求判令：解除双方签订的合同;C公司退还预付款10515.71元;C公司赔偿误工损失30万元。

　　被告C公司辩称，合同约定在履行中每批钢材单价要经双方商议，但Y公司在商议过程中过分压低价格，致使我公司无法接受，故不能继续供货，合同不能履行的责任在于Y公司。现同意解除合同并退还该款，但Y公司的损失与我公司无关，不同意赔偿。

　　诉讼中，Y公司提交三份证据证明自己的损失。1.建设工程施工合同，在该合同中Y公司系承包方的代理方，承建的工程造价二千余万元，开工日期2004年4月20日，竣工日期2005年6月13日;该合同的补充条款规定，如因承包人原因造成竣工工期延误，承包人支付发包人合同价款日万分之五作为违约金。2.建设方罚款通知书，内容为：Y公司承建的工程延误工期一个月，根据补充条款规定罚款30万元，待工程结算时结清。3.Y公司延误工期说明，内容为：我公司因C公司未按合同约定供应钢材，使工程延误。C公司在质证中未否认上述证据材料的真实性，但认为与本案无关联性。

　　[法院审理概要]

　　法院审理认为C公司与Y公司签订的买卖合同合法有效。C公司是本合同的代货方，负有供货义务。其提出的对方因要价过低导致其停止供货一节，应当提交证据予以证实。在C公司不提交证据及Y公司否认情况下，不能确认该事实的存在。在C公司未按照合同约定的数量向Y公司提供钢材是违约行为，应当承担违约责任。现Y公司要求解除双方买卖合同，C公司也表示同意，该合同应解除。合同解除后，双方应以确定的交货数量及相应货款为依据进行计算，货款相互抵折后，由C公司向Y公司退回多收的货款。Y公司要求C公司退款的诉讼请求依法有据，法院予以支持。但Y公司要求赔偿30万元损失的诉讼请求，由于发生损失的证据不足，法院不能支持。