
一、《合同法》关于违约金的规定
第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
二、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》关于违约金的规定
第十六条当事人以约定的违约金过高为由请求减少的,应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少;当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的,应当以违约造成的损失确定违约金数额。
第十七条商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法,违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定:
逾期付款的,按照未付购房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。
逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。
第十八条由于出卖人的原因,买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的,除当事人有特殊约定外,出卖人应当承担违约责任:
(一)商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限;
(二)商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的,自房屋交付使用之日起90日;
(三)商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的,自合同订立之日起90日。
合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的,可以按照已付购房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。
房屋交付使用的法律规定。根据司法解释,房屋转移占有即视为交付,除非合同另有约定。交付前,出卖人承担房屋毁损、灭失风险;交付后,风险由买受人承担。法定交付条件为竣工验收合格,并拿到《建筑工程竣工验收备案证》,否则购房者有权拒收房屋。验收需符合国家强制性
原告:_______________,住所地:_____________
原告向被告提出的诉讼要求。原告请求被告支付一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金,并要求被告补缴综合社会保险及承担诉讼费用。事实和理由部分详细叙述了原告在被告公司工作期间受伤的情况,包括工伤认定、伤残等级鉴定及被告未购买综合社会保险的
关于美容院股权转让的合同内容。甲方将位于某市的美容院所有权转让给乙方,包括存货评估、应收欠款处理、付款办法、交付日期及地点、特约事项、违约处罚、保证责任和合同份数等条款。在转让过程中,乙方需承担甲方对外所有债务,并需处理商号名称及租赁权问题。如违反合
一起民事诉讼案件,涉及一座房屋的产权纠纷。原告请求确认该房屋的部分份额归其所有,并要求被告承担诉讼费用。该房屋为原告与已故配偶的夫妻共同财产,原告依据法定继承享有该房屋的一定份额。因此,原告提出上述诉讼请求。