工程承包合同

时间:2026-09-01 浏览:3次 来源:由手心律师网整理
395976

第一条 工程概况

1、工程名称:[工程名称]

2、工程地点:[工程地点]

第二条 工程承包方式

第三条 工程期限

风险提示:关于实际竣工日期的规定

根据相关规定,工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。

第四条 合同的价款

1、总价:工程总价为人民币大写:__________万元整(¥: __________元整);总价包含且不限于设备费、材料费、包装费、运输费、人工费、保险费、文明施工费、水电费、资料整编费、总承包配合费(合同总价的1.5%)、测试费、利润、税费、验收费及完成本工程不可缺少的全部工作内容而必须发生或可能发生的一切风险费用;

2、本工程总价为最终结算价,合同履约期间,合同总价不做任何调整。

第五条 甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:

(1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约_________米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。

(2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。

风险提示:工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

第六条 工程质量标准

工程质量不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方停工和返工,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

乙方按协议规定完成合同内全部工作,整理齐全竣工资料后可向甲方提出竣工验收要求;甲方收到乙方竣工验收单后3日内应组织相关部门进行验收,超过3日不组织验收,视为甲方验收合格,验收按国家规定程序办理,自有关主管部门签发验收单之日5天内将工程移交给甲方,移交后甲方方可使用。

第七条 工程价款的支付方式

1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内,承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容,进行工程竣工结算。

2、办理工程价款竣工结算的一般公式为:

竣工结算工程款=预算(或概算)或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额-预付及已结算工程价款-保修金。

3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金,发包人从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金,质量保证金为___________________________________元(人民币);¥:____________元(人民币)。

风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。

第八条 工程材料的提供

整个弱电工程采购部分包括:除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外,其它材料和主材由乙方统一采购。

第九条 工程的验收

工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

风险提示:保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。

第十条 维修期限

1、保修期限自验收合格之日起_____个月;

2、质保期内发生保修情况,乙方应在甲方或用户通知的4小时内指派专业人员到场维修,如乙方未能按时到达现场,甲方或用户有权自行或雇请第三方进行维修,所发生的费用从乙方的质保金中予以扣除,不足部分,甲方有权向乙方追偿。

风险提示:明确违约责任

在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

第十一条 违约责任

乙方工程质量不符合合同规定的,负责无偿维修或返工,由于维修、返工逾期交付及延误工期的,按合同总价的3%偿付逾期违约金。

第十二条 争议的解决

合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,可直接向人民法院起诉。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 建设工程施工合同

    建设工程施工合同的主要内容,包括工程概况、合同工期风险提示、工程总造价、工程质量标准以及材料的提供。文章详细规定了工程名称、地点、内容等,并提示了有关实际竣工日期的风险。此外,合同还涉及工程总造价、工程质量标准以及材料的采购和提供等方面的内容,明确了

  • 工程质量不合格处理办法

    工程质量不合格的处理办法及其原因。处理办法包括返修、加固、返工、限制使用、不作处理和报废处理。原因则包括技术原因、管理原因、社会和经济原因以及人为事故和自然灾害等。对于不合格的工程,应根据具体情况采取相应的处理方法,同时也需要从多个方面去查找原因并采

  • 加强航道工程建设管理,规范航道工程竣工验收工作的办法

    加强航道工程建设管理,规范航道工程竣工验收工作的办法。航道工程竣工验收涉及工程质量、国家和行业标准的执行情况、资金使用情况等全面检查验收,要求做到公正、科学、规范。竣工验收部门负责监督管理和具体执行工作,依据相关法规和技术标准,确保工程满足生产使用要

  • 工程承包合同

    工程承包合同的详细内容,包括工程概况、承包方式、工程期限、合同价款及甲乙双方责任和义务。其中,涵盖了实际竣工日期的规定、工程价款结算、工程内容和责任风险分配等关键内容。乙方需完成特定工程任务,并保证工程质量及工期,同时承担一年的维护工作。甲方需提供必

  • 工程承包合同
  • 工程合同有效期的计算和规定
  • 合同编号:_______________

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师