1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、工程承包方式：
5、工程范围
计划开工日期：____年____月____日。（以甲方下发的书面通知的时间为准）；
风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
计划竣工日期：____年____月____日。
工期总日历天数：____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
1、暂估合同价款为____________万元（人民币大写：____________。
暂估合同价款=综合单价×暂估工程量（综合单价和暂估工程量见工程量附件）
2、付款方式：按原合同相关条款执行。
补充协议所列工程量为暂估工程量，工程量计算规则以经甲方确认的实际工程量为准，按原合同计量条款执行。
风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。
乙方对承包范围工程质量负有完全责任，并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。
1、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
2、本协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处，以本协议为准。
3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向工程所在地的人民法院提起诉讼。
本合同自_________________________生效。
本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。
建设工程合同无效的情况及连带责任种类。《解释》明确指出了四种无效建设工程施工合同的情况，包括承包人无资质或超越资质等级、实际施工人借用有资质企业名义、建设工程未招标或中标无效、承包人非法转包、违法分包等。除此之外，还有其他违反法律、行政法规的强制性规
关于工程补充协议的内容，包括工程概况、期限计划、合同价款及支付方式、最终结算方式、质量标准及验收和争议解决等条款。该协议明确了工程名称、地点、承包方式等内容，并规定了工期风险的处理方式以及工程质量和验收的标准和责任归属。此外，该协议还对争议解决方式和
建筑工程承包合同的细节，包括发包方和承包方的职责、工程概况、施工准备、工程期限和工期顺延等内容。合同详细规定了双方的权利和义务，包括工程范围、工程造价、支付方式、工程质量、施工准备、实际竣工日期的规定等。同时，也提示了可能存在的风险，如发包人未及时办
发包方与承包方的相关权利和义务。文章中强调了发包方的相对义务，包括办理相关许可、批准或备案等。工程概况介绍了工程的名称、地点、范围和承包形式等内容。工期方面，约定了开工和竣工日期，并提到了合同总工期和顺延规则。此外，文章还涉及工程质量标准和合同价款的
