发包人（以下简称甲方）：
统一社会信用代码：
通讯地址：
承包人（以下简称乙方）：
统一社会信用代码：
通讯地址：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就__________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：___________________________。
2、工程地点：___________________________。
3、工程立项批准文号：___________________。
4、资金来源：___________________________。
5、工程内容：___________________________。
6、工程承包范围：________________________。
二、合同工期
计划开工日期：_______年_______月_______日。
计划竣工日期：_______年_______月_______日。
工期总日历天数：_______天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准与验收
工程质量符合_____________________标准。
工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。 验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
四、签约合同价与合同价格形式
1、签约合同价为：_______人民币（大写）（￥_______元）；
其中：
（1）安全文明施工费：_______人民币（大写）（￥_______元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：_______人民币（大写）（￥_______元）；
（3）专业工程暂估价金额：_______人民币（大写）（￥_______元）；
（4）暂列金额：_______人民币（大写）（￥_______元）。
甲乙方在施工过程中的权利、责任和义务，包括施工现场安全生产和文明施工的管理和监督检查、对临时用电设备设施进行监督和检查、特种作业人员的管理以及采取施工安全和环境保护措施等内容。同时强调双方必须遵守国家和工程所在地的安全生产要求，确保工程及人员、材料、
委托施工协议书范本的内容及其相关法律依据。协议范本包括发包方和承包方的身份信息、工程名称和范围、施工准备条款等。双方的责任和义务包括甲方的考核工程进度、拨付工程款、派技术人员指导施工，以及乙方的组织施工队伍、按照技术规范施工、服从甲方指导和质量监督等
本文是一份小工程承包合同协议书的摘要。合同包括工程名称、建筑面积、施工地点、工期、承包形式、工程质量标准、工程价款、付款方式、质保期等内容。发包方需提供施工场地和材料，并监督工程质量和进度，支付合同款项和进行验收。承包方需按要求进行施工，如期完成任务
2012年8月3日，原告与被告签订《工程承包协议书》，约定：被告的外墙保温工程承包给原告施工。由于被告未按照《工程结算单》约定的内容和期限支付工程款，原告根据《工程结算单》的约定，要求被告支付工程款、赔偿。法院经审理，判决原告部分诉讼请求成立，被告反诉请求
