发包人（全称）：
法定代表人：
住所：
联系电话：
承包人（全称）：
法定代表人：
住所：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
第二条 工程承包方式
第三条 工程期限
在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
第四条 合同的价款
1、总价：工程总价为人民币大写：__________万元整（￥： __________元整）；总价包含且不限于设备费、材料费、包装费、运输费、人工费、保险费、文明施工费、水电费、资料整编费、总承包配合费（合同总价的1.5%）、测试费、利润、税费、验收费及完成本工程不可缺少的全部工作内容而必须发生或可能发生的一切风险费用；
2、本工程总价为最终结算价，合同履约期间，合同总价不做任何调整。
第五条 甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
（1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约_________米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品） 。
（2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。
建房承包合同的详细内容，包括承包方式、承建项目、承包价格、付款方式、双方责任、质量要求、施工安全、工期要求及其他相关事宜。合同采用包工不包料方式，明确了甲乙方各自提供的材料。承包价格按照建筑面积计算，并规定了具体的支付阶段。合同强调了工程质量、安全及
施工工程承包合同的内容，涉及工程概况、施工期限、工程款结算与付款方式，以及建筑材料、设备的供应和采购等方面的规定。合同详细说明了工程承包范围、地点、工期及顺延情况，工程价款的结算与支付方式，以及承包人采购材料和设备的责任与要求。同时，合同还明确了因各
施工单位在追讨拖欠工程款时的保全申请程序及相关证据要求。在面临法院判决难以执行或紧急情况时，施工单位可向法院申请财产保全，并提供相关证据材料。证据包括当事人诉讼主体资格、建设工程合同关系成立及合同履行情况的证据。法院在采取保全措施时，申请人需提供担保
建设方与承揽方之间的合同风险及工程概况。合同中，发包人需办理法律规定的许可、批准或备案，如未能及时办理导致费用增加或工期延误，需承担相应责任和费用。钢结构工程包括工程名称、地点、范围和内容等，并规定了工程施工日期和合同工期总日历天数。工程合同造价及结
