当前位置:手心律师网首页 > 合同下载 > 其它 > 其他合同 > 工程分包合同范本

工程分包合同范本

时间:2020-07-01 浏览:47次来源:由手心律师网整理

 

甲方(承包人):

乙方(分包人):

 

风险提示: 分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性,否则,如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时,则订出的合同内容不全,权利义务不均衡,那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔,在订立分包合同时,可以咨询专业律师,避免某些条款遗漏,或者设计不严谨,造成不必要损失。

按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将­­­­­­­_____________工程的所有项目的施工任务交由乙方完成,经协商一致签订本合同。

 

第一条、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

风险提示: 允许分包的工程范围应当在依据招标文件,分包的工程不得超过总工程量的30%。各项专业工程分包的总量超过承包人合同工程总量的30%的,或者专业工程分包管理费超过30%的(招标文件规定的税费除外),这是底线,逾越底线均认定为违法分包。同时,这里也强调分包工程不得再次分包,凡再次分包也被认定为违法分包。 另外,建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成,承包人如果存在违法分包的工程,当出现不符合规定的质量标准造成的损失,那么承包人也应当承担连带赔偿责任。

3、分包工程范围:

4、承包形式:

5、工程期限:

计划开工日期:         年        月       日,计划竣工日期:         年        月       日,合同总工期为         日。

6、质量等级:

第二条、本合同条款符合总承包合同的要求

第三条、甲乙双方的权利、义务

1、甲方的权利与义务

(1)对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查;督促乙方确保主合同责任的全面履行;制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制,规范生产;

(2)向乙方提供施工图纸、图套,并组织图纸会审和技术交底;解决图纸和施工中的技术问题,检查监督乙方施工中的技术工作,认定合格后在有关技术资料中签认;

(3)负责本工程的全面质量安全管理,批准有关质量安全措施及方案,检查监督乙方施工中的质量安全工作;工程完成时及时完成验收和劳动报酬的发放工作;

(4)甲方要及时派驻合格的工地代表,施工期间如要更换代表,应提前通知乙方,并保证更换的代表是具有相应资质的;

(5)及时给相应的人员和设备上保险,发包人给相关人员上的保险,视为承包人上的保险。

2、乙方的权利与义务

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 施工合同三方协议书范本及写法

    施工合同三方协议一般包括建设单位、总包单位和分包单位的名称和住所、工程名称、地点、内容、造价等信息,以及工程价款及支付方式、验收标准、违约责任、工程保修等内容。根据《中华人民共和国民法典》第四百七十条的规定,合同的内容一般包括当事人的姓名或者名称和住

  • 建筑施工纠纷上诉状范本(专业版)

    上诉人:罗某某,男,1968年8月8日出生,住湖南省某某市某某镇某某村第十二村民组。被上诉人:**磐石农业科技有限公司,住址,长沙雨花区韶山南路华银园小区B5-B9。上诉人罗某某因与被上诉人**磐石农业科技有限公司建设工程分包合同纠纷一案,不服雨花区人民法院于2013

  • 房屋建筑工程劳务分包合同范本怎么写

    为加快项目工程施工进度,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及省市建设局有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,签订本合同。本合同对房屋建筑工程作业的工费、材料费、机使费以及间接费、安全质量管理及培训费用

  • 建筑施工纠纷上诉状范本(专业版)

    上诉人:罗某某,男,1968年8月8日出生,住湖南省某某市某某镇某某村第十二村民组。被上诉人:长沙磐石农业科技有限公司,住址,长沙雨花区韶山南路华银园小区B5-B9。上诉人罗某某因与被上诉人长沙磐石农业科技有限公司建设工程分包合同纠纷一案,不服雨花区人民法院于2

  • 工程承包力瓦工合同书范本是怎样的
  • 路桥工程承包合同范本是什么样的
  • 吊顶工程发包合同范本是怎样的

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师