承包方（以下简称甲方）：
发包方（以下简称乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承建方和承揽方双方就该公共广播系统改造分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
第一条、工程概况
1、工程名称:
2、工程内容：
3、工程地点：
4、分包工程范围：
5、工程造价：
系统工程总造价为：_________元，（大写，：________________元整）。包括线材、设备、运输、安装调试等。
6、承包形式：
7、工程期限：
计划开工日期：________年___月___日，计划竣工日期：________年___月___日，合同总工期为_____日。
8、质量标准：
（1）工程质量：按总（分）包合同有关质量的规定、国家现行的《建筑安装工程及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定等级。
（2）标准规范：除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
第二条、本合同条款符合总承包合同的要求
第三条、双方的权利、义务
1、甲方的权利、义务
（1）负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作；制定施工进度总计划，并安排乙方实施；制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，有权要求乙
方按有关规定执行；
（2）向乙方提供施工图纸、图套，并组织图纸会审和技术交底，解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作，认定合格后在有关技术资料中签认；
（3）负责本工程的全面质量安全管理，批准有关质量安全措施及方案，检查监督乙方施工中的质量安全工作；
施工合同三方协议一般包括建设单位、总包单位和分包单位的名称和住所、工程名称、地点、内容、造价等信息，以及工程价款及支付方式、验收标准、违约责任、工程保修等内容。根据《中华人民共和国民法典》第四百七十条的规定，合同的内容一般包括当事人的姓名或者名称和住
上诉人：罗某某，男，1968年8月8日出生，住湖南省某某市某某镇某某村第十二村民组。被上诉人：**磐石农业科技有限公司，住址，长沙雨花区韶山南路华银园小区B5-B9。上诉人罗某某因与被上诉人**磐石农业科技有限公司建设工程分包合同纠纷一案，不服雨花区人民法院于2013
为加快项目工程施工进度，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及省市建设局有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。本合同对房屋建筑工程作业的工费、材料费、机使费以及间接费、安全质量管理及培训费用
上诉人：罗某某，男，1968年8月8日出生，住湖南省某某市某某镇某某村第十二村民组。被上诉人：长沙磐石农业科技有限公司，住址，长沙雨花区韶山南路华银园小区B5-B9。上诉人罗某某因与被上诉人长沙磐石农业科技有限公司建设工程分包合同纠纷一案，不服雨花区人民法院于2
