诉讼请求
1、请求判决被告向原告交付全部工程图纸等资料及支付逾期交工的违约金60万元;
2、请求判决被告向原告赔偿违约造成的经济损失1707065.77元(并对其所承建工程进行鉴定后确定实际损失额);
3、诉讼费等由被告承担;
事实与理由
二00四年二月二十五日,原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定:由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的全部工程图纸并承建该工程,合同工期从2004年3月15日至2004年9月15日,但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸,2005年1月29日,双方又签定一份《工程进度协议》约定:“土建以及安装工程未完部分,自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工试车。如不能按时完工,每延误一天工期罚乙方一万元”。但被告仍然未在此约定的期限内完工,也没有正式交工验收,有关工程图纸仍然未予交付。无奈之下,原告于2005年5月19日点火试车,至此被告又延期60日,被告应按照约定交付工程图纸并支付违约金60万元;试运行过程中,原告发现该工程存在严重的质量问题,但被告也不按照合同约定尽维修责任,导致原告产出废品损失439732.10元,工程维修损失124013.67元,停产损失1143320元,共计损失1707065.77元。另外,该工程还存在偷工减料、漏建少建以及内在的严重质量问题,致使工程多处出现塌方和裂纹,给原告造成巨大经济损失。为此,原告请求法院委托有关部门按照国家对该类工程施工的规范要求进行鉴定,其损失另行计算。
综述:被告不讲诚信,一再违反合同,是严重的违约行为,应当承担违约责任,造成原告的损失也应予以赔偿。为保护原告的合法权益不受侵犯,特向人民法院提起诉讼,请求依法判决。
此致
**县人民法院
具状人:**市**有限公司
二00八年x月二十三日
一份刑事起诉状范本的主要内容,包括被告人的基本情况、辩护人情况、案由和案件来源以及案件事实和起诉的根据和理由。文章详细阐述了如何填写这些信息,并明确指出起诉书的内容必须清楚明确,证据必须确实充分。最后根据案件情况,提出相应的法律处理和处罚建议。
被告人张某甲因滥用职权和受贿的起诉书。张某甲在担任征地动迁办公室工作人员期间,滥用职权造成国家财产损失,同时利用职务之便受贿。案件已经移送审查起诉,张某甲被指控触犯刑法相关规定,需追究其刑事责任。张某甲归案后如实供述罪行,可依法从轻或减轻处罚。
刑事诉讼程序中的起诉书相关内容。起诉书需向人民法庭移送,内容包括被告人基本情况、被害人信息、案由和案件来源等。起诉书需一式多份,被告人的基本信息要清晰,包括身份、职务等。涉及证人、鉴定人等的名单和证据目录也需移送。对于涉及被害人隐私的,需单独移送被害
购房者在装修工程质量问题纠纷中,可以先与开发商协商要求整改。如果装修质量问题无法修复或修复后仍无法达到约定标准,购房者可以解除房屋买卖合同,并要求开发商赔偿损失。根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条,合同可以因以下情形解除:一是因不可抗力导致无