1、工程名称：委托工程合同范本
2、工程地址：[填写具体地址]
3、承包范围：室内装饰工程
4、居室面积：[填写具体面积]，居室间数：[填写具体数量]
5、工程内容：详见工程设计图纸和工程预算报价书
1、工期：工程预计从[填写具体日期]开始，到[填写具体日期]结束，共计[填写具体天数]天。
2、工程承包价款：
(1)工程承包价款按照双方商议的工程项目单价进行结算，具体单价详见工程项目承包单价表。
(2)工程承包总价款根据工程实际完成量进行汇总计算。
3、承包信誉保证及质保条款：
(1)根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，向甲方缴纳个人信誉保证金，金额为[填写具体金额]元。甲方财务部将出具相应收据。工程竣工验收合格后，甲方将在十日内将保证金返还给乙方。
(2)乙方缴纳的信誉保证金主要用作施工队的信誉担保。如果乙方在承包施工期间违反公司的管理规定、施工标准，或对公司声誉进行诽谤等行为，公司有权在保证金中做出相应处罚。
(3)工程竣工验收合格后，乙方需要按照合同约定缴纳工程质保金，金额为工程承包款总价的[填写具体百分比]，即[填写具体金额]元。在工程保修期内，乙方需要承担一切费用及经济损失。乙方在接到甲方电话维修通知后，应在12小时内安排人员进行维修。如果乙方未能按时维修或维修未能让客户满意，公司有权在工程质保金中做出相应处罚。如果需要派其他施工单位解决问题，乙方需要支付额外费用的20%作为管理费。工程保修期满后，甲方将退还质保金。
4、工程质量及管理约定：
(1)乙方无条件承诺其承包施工的工程将达到验收合格标准，以客户签字认可的工程竣工验收单为准。
(2)工程验收合格后，乙方应在一周内收取业主方工程款的[填写具体百分比]作为甲方支付乙方的工程承包款。
按照《家庭装饰工程施工和质量验收标准》的要求，工程将进行分阶段验收和整体工程竣工验收。如果出现严重质量问题，甲方有权要求乙方停工并更换工程队，乙方需要承担由此造成的所有损失及经济赔偿责任。
1、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。
2、在开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，并进行现场交底。
3、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。
4、按照合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。
1、严格遵守公司制定的各项规章制度。
2、在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。验收单必须经客户签字确认。
3、严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》，切实做好现场文明施工及安全工作。乙方需要承担因施工不当造成的一切经济损失，并进行相应赔偿。
4、必须保密签字工程的金额，违者将被罚款人民币壹仟元整。
5、必须在保质、保量、保工期的原则下完成工程任务。如果超期施工，乙方需要按照工程款的5%向甲方支付违约金。
6、甲方有权指定施工工人，乙方必须服从。
7、乙方需要确保施工现场作业人员和相邻居民的人身安全，并防止火灾、水、电、煤气事故的发生。如果发生上述情况，乙方将承担一切责任。
1、在合同履行期间，如果双方发生争议，可以在不影响工程进度的前提下，通过协商解决或报请公司总办进行协调。
2、如果无法通过协商、调解解决争议，双方可以选择仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。
1、本合同甲、乙双方各执一份。
2、本合同在双方签字盖章后生效，合同履行完成后（保修条款除外）自动终止。
甲方签字：
乙方签字：
日期：
工程转包纠纷问题的法律咨询。甲方作为建筑公司承包人，拖欠乙方工资引发纠纷。法院传票来时，甲方需仔细阅读传票内容并准备证据，可委托律师出庭应诉。同时，《中华人民共和国建筑法》规定建筑工程发包承包需订立书面合同，双方应全面履行合同义务，禁止收受贿赂和不正
家庭居室精装修合同的详细内容，包括工程概况、施工图纸、甲乙双方责任、工期等方面的规定。工程采用乙方包工、包料的承包方式。甲方需办理相关手续，提供施工条件，参与工程质量和进度的监督。乙方则需严格执行安全施工规范，保护原居室设施，保证工期和质量。工期延误
贾女士承包建筑工程的法律问题，依据《中华人民共和国建筑法》和司法解释的规定，阐述了承包建筑工程的单位应具备资质证书，禁止超越资质等级承揽工程。同时指出合同无效但工程验收合格的情况下，承包人有权请求支付工程价款。因此，建设单位应支付贾女士未付余款。
该文是一个工程工期延误索赔范本，主要包括索赔成立理由、索赔依据、索赔事项概述、索赔项目、索赔计算、索赔说明等内容。索赔成立理由包括工期延误导致成本增加或工期损失，并且原因不属于承包人的责任。索赔依据根据法律法规、合同文件和工程惯例，因发包人原因导致工
