
根据建设工程承包合同的约定,发包人有义务按时支付价款,并且接收该建设工程。
未经验收的建设工程,发包人不得使用。如果发包人擅自使用未经验收的建设工程,并发现质量问题,发包人将承担相应的责任。
如果由于发包人的原因导致工程中途停建或缓建,发包人应采取措施弥补或减少损失,并赔偿承包人因此造成的停止、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
如果由于发包方变更计划、提供不准确的材料,或未按期提供必需的勘察、设计工作条件而导致勘察、设计的返工、停工或修改设计,发包人应按勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
发包人应按照专用条款约定的内容和时间,办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,确保施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决相关问题。
发包人应将施工所需的水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点,以满足施工期间的需要。
发包人应开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要道路,以满足施工运输的需要,并保证施工期间的畅通。
发包人应向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,并对资料的真实准确性负责。
发包人应办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(除了证明承包人自身资质的证件)。
发包人应确定水准点与坐标控制点,并以书面形式交给承包人,进行现场交验。
发包人应组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。
发包人应协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)的保护工作,并承担相关费用。
发包人还应根据专用条款的约定,完成其他工作。
根据发布方式的不同,建设工程承包合同主要有两种方式:
发包方与承包方就整个建设工程从勘察、设计到施工签订总承包协议,由承包方对整个建设工程负责。对于大型工程或结构复杂的工程,承包方可以是一家单位,也可以由两个以上的承包单位共同与发包方签订总承包合同。
发包方分别与勘察人、设计人、施工人签订勘察、设计、施工合同,实行平行发包。
建设工程总包和分包之间的进度、质量、安全和资料关系。分包公司的进度计划需根据总包公司编制,总包公司对分包工程承担连带责任。在安全方面,总包公司负责安全控制并审查分包公司的安全资质,分包公司需遵守总包公司的安全生产制度。此外,总包公司负责施工资料的汇集
建设工程分包合同纠纷的管辖问题。根据法律解释,该类纠纷应由分包合同被告的住所地或合同履行地的法院管辖。同时,签订工程分包合同时需注意指定分包内容、约定权利义务、避免与指定分包人签订指定分包合同等事项。在涉及指定分包工程的工程款方面,应妥善保存相关证据
建筑工程分包合同的法律特征。其中主体特定,分发包人是从建设单位直接承接工程任务的建筑企业,分承包人是从分发包人那里承接任务的具有相应资质的专业企业。分包合同必须符合一定要件,如主体结构施工由承包人完成,获得发包人同意,分包人需具备相应资质等。同时,文
建筑工程分包合法的基本条件和法律后果。在《民法典》生效前后的法律规定中,发包人可以与总承包人订立合同,但不得将工程肢解发包给多个承包人。总承包人可以将部分工作交由第三人完成,但需承担连带责任。同时,禁止承包人将工程分包给不具备资质条件的单位,且分包单