当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程承包 > 建筑工程发包和承包 > 建筑工程承包合同纠纷案件中发包方的责任如何认定

建筑工程承包合同纠纷案件中发包方的责任如何认定

时间:2024-10-27 浏览:44次 来源:由手心律师网整理
31272
【建筑工程】建筑工程承包合同纠纷案件中发包方的责任认定和承担

办证责任

土地征用、租用、施工许可等证件的办理

根据建设工程的正式工程和临时设施范围,负责办理土地征用、租用、申请施工许可执照以及占道、爆破和临时铁道专用线接岔等相关的许可证。

工程定点责任

建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点的确定

负责确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点,以确保工程的准确定位。

三通一平责任

施工现场水源、电源和运输道路的接通

负责在开工前接通施工现场的水源、电源和运输道路,同时负责拆迁现场内民房和障碍物的处理(委托承包方承担的除外)。

物资保证责任

按照协议供应材料和设备

根据双方协议确定的分工范围和要求,负责供应所需的材料和设备。

经费保证责任

保证资金供应人按时办理拨款和结算

向经办银行提交拨款所需的文件,确保贷款或自筹的工程资金能够按时拨付和结算。如果不按合同规定时间拨付工程款,应支付逾期付款违约金。

技术保证责任

审定并交付施工图等技术资料

发包方应组织相关单位对施工图等技术资料进行审定,并按合同规定的时间和份数交付给承包方。

施工监督责任

工程进度和质量的监督,隐蔽工程的检查,中间交工工程的验收,问题的解决

发包方应派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续,负责签证、解决应由发包方解决的问题,以及其他事宜。

误工赔偿责任

停工、窝工等损失的赔偿责任

如果发包方由于中途停建、缓建、设计变更或设计错误给承包方造成停工、窝工、返工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用,应承担相应的赔偿责任。

如果发包人未按建设工程合同约定支付工程进度款致使停工、窝工,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工损失。

如果承包人对发包人逾期支付工程进度款没有异议并继续施工,在发生纠纷后,承包人要求对方承担违约责任的,不予支持。

验收结算责任

工程价款和竣工结算的商定,工程竣工验收的组织

发包方负责组织施工单位共同商定工程价款和竣工结算,同时负责组织工程竣工验收。如果逾期组织验收和办理竣工结算,应承担相应的违约责任。

如果隐蔽工程经双方验收认可后,承包人继续施工而发现隐蔽工程存在质量问题造成损失,发包人应承担相应的过错责任。如果设计单位和监理单位也存在过错,应按过错大小各自承担相应的责任。

工程竣工后,合同约定的验收期限届满,发包人拒绝验收的,承包人可以单方与有关部门组织验收,验收费用由双方对半承担。因发包人拒绝提供验收资料、文件,导致无法进行验收的,视为发包人对工程已验收合格。

其他责任

无效合同的过错责任,毁约的赔偿责任

如果发包人知道或应当知道承包人挂靠其他建筑企业仍与之签订建设工程合同,应对无效合同承担相应的过错责任。

如果发包人与承包人签订建设工程合同后又毁约,应赔偿承包人由此而造成的损失,该损失应当包括承包人履行合同后可以获得的利益。

工程质量责任

提前使用或擅自动用工程而发生的质量或其他问题

如果工程未经验收,发包人提前使用或擅自动用工程,因此而发生的质量或其他问题,除了质量承包人对工程的主体结构和地基基础工程的质量承担责任外,发包方应承担相应的责任。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 借用他人公司执照从事建筑工程的法律处罚

    借用他人公司执照从事建筑工程的法律处罚。依据中华人民共和国建筑法,这种行为属于违法,规定了多项处罚措施,包括合同无效、责令改正、没收违法所得、罚款和吊销资质证书等。文章还介绍了相关的法律规定,涉及承包建筑工程单位的资质要求和禁止超越业务范围承揽工程等

  • 建筑工程分包合同的定义和特征

    建筑工程分包合同的定义和特征。建筑工程分包合同是工程总承包单位将部分工程分包给有资质的承包单位,承包单位对分包工程向发包人承担连带责任。其特点包括主体特定、客体特定和财产关系平等。我国建筑工程分包合同包括专业工程分包、劳务作业分包和混岗作业三种模式。

  • 如何确定建设工程分包合同纠纷的管辖

    建设工程分包合同纠纷的管辖问题。根据法律解释,该类纠纷应由分包合同被告的住所地或合同履行地的法院管辖。同时,签订工程分包合同时需注意指定分包内容、约定权利义务、避免与指定分包人签订指定分包合同等事项。在涉及指定分包工程的工程款方面,应妥善保存相关证据

  • 建设工程索赔的三要素

    建设工程索赔的三要素,包括额外支出或工期损失、不属于承包人责任或风险责任的费用增加或工期损失原因,以及提交索赔意向通知和索赔报告的程序。同时,文章还介绍了建筑工程索赔的法律依据,包括《民法通则》和《合同法》的相关规定以及国家建设部等发布的相关实施措施

  • 建筑工程劳务分包合同纠纷及预防
  • 分包合同
  • 建筑工程分包是否符合法律规定

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师