当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程施工 > 工程施工竣工验收 > 工程合同中如何准确确定竣工日期

工程合同中如何准确确定竣工日期

时间:2024-01-04 浏览:20次 来源:由手心律师网整理
32221
依据合同法的规定,进行工程建设的时候,工程的施工方要与工程的建设单位签订承包合同,承包合同对维护施工方与建设单位的利益非常重要,那么如何认定工程合同中的竣工日期?下面由手心律师网小编为读者进行相关知识的解答。

如何确定工程合同中的竣工日期

竣工日期的重要性

工程竣工是指承包人完成施工任务,并在此之后,发包人进行验收并确认合格后接收工程。尽管在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间可能存在时间差,但确定竣工日期非常重要。这涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等重要问题。

《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定

根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条的规定,当事人对建设工程实际竣工日期存在争议时,根据以下情形进行处理:(一) 如果建设工程经过竣工验收并合格,那么竣工日期将以竣工验收合格的日期为准;(二) 如果承包人已经提交了竣工验收报告,但发包人拖延验收,那么竣工日期将以承包人提交验收报告的日期为准;(三) 如果建设工程未经竣工验收,但发包人擅自使用了工程,那么竣工日期将以转移占有建设工程的日期为准。

工程质量争议的处理

根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条的规定,在建设工程竣工之前,如果当事人对工程质量存在争议,并且经过鉴定被认定为合格,那么鉴定期间将会顺延工期。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 建设工程合同纠纷管辖问题

    建设工程合同纠纷的管辖问题,包括不同案由的管辖原则和合同无效的情形。根据规定,建设工程施工合同纠纷由不动产所在地法院管辖,其他并列第四级的案由纠纷则由被告住所地或合同履行地法院管辖。合同无效的情形包括承包人无资质或超越资质等级、实际施工人借用有资质单

  • 一、开工前准备工作

    工程项目开工前的准备工作、基础部分施工、施工现场临时用电、外脚手架的搭设等方面的内容。开工前需进行图纸会审和专项安全方案的编制,配备相关工具书和规范书集,并搭建临时围墙和工地大门等。基础部分需注意基础开挖前的复核和基坑临边围护,基础开挖后的人行通道和

  • 工程承包合同

    关于工程承包合同的主要内容,包括工程项目信息、双方职责、物资供应、工程款结算方式以及施工与设计变更等方面。合同中明确了甲方和乙方的职责,物资供应方式和工程款结算方式等细节,以确保工程顺利进行并达到质量要求。

  • 承包合同法甲方:__________________

    承包合同法中甲方与乙方就某工程劳力施工承包事宜的协商和达成一致的内容。文章详细阐述了工程概况、承包范围、工期、工程质量标准、合同文件及解释顺序、标准规范、甲方责任和义务、环境保护、安全生产和文明施工等方面的条款。

  • 工程质量验收的划分
  • 承包人行使法定优先权的条件
  • 市政工程质量验收统一标准的制定目的

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师