当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程施工 > 工程施工竣工验收 > 建筑工程合同延期,承包人怎么赔偿

建筑工程合同延期,承包人怎么赔偿

时间:2020-05-25 浏览:15次 来源:由手心律师网整理
32316
承包人造成工期延迟这样的情况应该怎么赔偿呢?接下来由手心律师网的小编为大家整理了一些关于建筑工程合同延期,承包人怎么赔偿方面的知识,欢迎大家阅读!

先落实工期索赔再落实费用索赔

在工程索赔中,工期索赔往往是同费用索赔联系在一起的。索赔谈判中,一般来说工期索赔困难不大,容易得到发包方和监理的同意,而费用索赔则要比工期索赔复杂和困难得多。在索赔谈判中应本着先易后难的原则,先落实工期索赔,再落实费用索赔,应避免在一份索赔报告中同时提出两份要求,这样被发包方和监理拒绝的可能性会小一些。在索赔谈判中以工期索赔开路,容易使费用索赔获得成功,因为发包方和监理既然已经同意了工期索赔,说明延长工期是合理的,那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担,除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。

导致工期顺延的情形

承包人注意下列情形,并及时做好书面记录:

(1)发包人未按约提供图纸及开工条件;

(2)发包人未能按约支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;

(3)发包人指定的代表(以下称指定代表)未按约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4)设计变更和工程量增加;

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

(6)不可抗力;

(7)隐蔽工程在隐蔽前,承包人通知发包人检查,发包人没有及时检查;

(8)发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 一、开工前准备工作

    工程项目开工前的准备工作、基础部分施工、施工现场临时用电、外脚手架的搭设等方面的内容。开工前需进行图纸会审和专项安全方案的编制,配备相关工具书和规范书集,并搭建临时围墙和工地大门等。基础部分需注意基础开挖前的复核和基坑临边围护,基础开挖后的人行通道和

  • 工程所有人

    建筑工程的主要参与方及其角色和职责。工程所有人是工程的最终所有者,负责规划、资金投入和最终收益;工程承包人负责承建工程,分为主承包人和分承包人;技术顾问代表工程所有人监督工程合同的执行并确保工程质量。此外,还有贷款银行等其他相关关系方。当涉及保险时,

  • 工程质量验收的划分

    建筑工程质量验收的划分及程序。验收包括单位工程、分部工程、分项工程和检验批的质量验收。单位工程是独立施工并能形成独立使用功能的建筑物;分部工程按专业性质和建筑部位划分;分项工程按主要工种、材料、施工工艺等划分;检验批是按同一生产条件或规定方式汇总的检

  • 建筑工程合同无效工程款的结算方式

    建筑工程合同无效时工程款的结算方式。当建设工程施工合同被判决无效时,工程款的支付方式取决于工程的竣工验收情况。合格工程按照合同约定支付,不合格工程则根据不同情况进行处理。承包人非法转包、违法分包的行为将认定为无效,当事人可能被收缴非法所得。

  • 法律咨询:哪些情形下发包人可以解除建设工程施工合同
  • 市政工程质量验收统一标准的制定目的
  • 工程施工合同

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师