自2013年下旬以来，土建单位的劳动力短缺导致了外墙砌砖、抹灰、构造柱、压顶浇筑砼等工序的大面积延误。这使得我们的项目部无法按原定施工方案进行有效施工，增加了管理难度，并造成了窝工和返工等损失。到目前为止，土建工序仍未能满足我们的施工条件要求。
自2014年1月以来，频繁发生停电现象，具体情况如下：
此外，其他时间也有零星停电。而这些停电时间恰好是我们进行屋面钢结构及幕墙铝型材龙骨制作和安装的用电高峰期。这使得我们无法按计划进行正常施工安排，打乱了工程进度计划，造成了相当大的人力和物力损失。
该工程的施工图相当粗糙，基本无法按图施工。在施工过程中，我们必须经常与贵公司工程代表、监理商榷施工方案，这也使得我们无法正常安排施工。
鉴于以上情况，我们本着“想业主所想，急业主所急”的工程服务理念，多次组织内部分析讨论会，借鉴以往优秀工程的施工经验，结合本工程实际情况，采用迂回施工、交叉作业等方案，尽量让施工队伍投入施工工作，抢工作面施工，并采取了相应的成品保护措施。然而，这也增加了工程管理成本和施工成本。
根据优质工程施工工艺和周期要求，同时也恳请业主为工程质量和安全着想，我们特向贵公司申请将该工程工期延长30天，将该工程竣工时间顺延至2014年5月5日。请贵公司领导予以批复。
再次感谢贵公司对我们工作的支持。
此致！
施工单位：
XXXX年XX月XX日
注：在工期顺延报告中，需要写明顺延的理由，顺延的期限，并且需要合同双方当事人进行协商，建设单位同意后，施工单位才能顺延期限。如果您的情况比较复杂，本网站也提供律师在线咨询服务，欢迎您进行法律咨询。
如何防范工程款纠纷。首先，要慎重选择合作伙伴并对其进行资信能力考察。其次，审查建设手续以避免陷入困境。此外，请专业人员审核合同以确保合同的规范性、准确性和严密性。最后，完善施工手续以避免证据不足的问题。通过这些措施，可以有效地防范工程款纠纷的发生。
解决工程款纠纷的几种方法。首先，需要明确约定工程款的支付期限、逾期利息及调价方法，包括预付款、进度款等，并合理利用逾期认可条款保护承包人利益。其次，要重视签证管理，遇到图纸延误等问题要及时沟通并达成共识。再次，在诉讼时效内依法维权，可以利用合同法第2
提起诉讼时如何选择被告，重点是被告的支付能力。同时，文章强调了充分准备证据资料的重要性，以应对建设工程施工合同周期长、投资大及专业性强等特点带来的诉讼难度。此外，提出了准确合理的诉讼请求，包括拖欠承包工程款的优先受偿权，并指出在诉讼中应争取包括违约金
工程欠款产生的多种原因。首先，由于承、发包双方信息不对称，承包人在交易初期处于劣势地位，难以正确选择交易对象和了解真实情况。其次，工程款的拖欠往往源于双方对工程款数额的争议，解决质量、工期等争议是解决工程欠款问题的前提。此外，缺乏有效的清欠手段和国家
