甲方：名称：地址：联系电话：xxx
乙方：工程责任人：联系电话：
根据《中华人民共和国经济合同法》及其它相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜，达成如下协议：
1、工程地点：
2、工程承包方式：包工包料
3、工程期限：30天
开工日期：20xx年01月05日
竣工日期：20xx年02月05日
双方商定，本工程的价款为人民币（大写）＿＿元。首付＿＿＿＿元，第二次付＿＿＿＿元。
1、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。
2、本工程自验收合格双方签字之日起保修半年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单。
1、因一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。
2、一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。
合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
甲方：日期：
乙方：日期：
根据每段工程的完成进度进行金额支付的约定，并约定将工程款的一小部分作为质保金，在竣工验收合格之日起两年返还。
合同中要注明适用的装修材料的品牌、型号及规格等。除了主要材料，辅助材料细节也应列出明细表格，确保工程整体质量、合理安排费用。
装修公司应当承担全部责任，如果属于施工或者材料的问题。如果属于用户使用不当，双方可以协商处理。
约定因承包方原因、发包方原因导致逾期竣工或者中途停工所产生的违约金数额。
根据我国民事诉讼法的规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以通过书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。
以上是关于最简单装修合同的法律要点。在装修合同中，需要明确约定工程具体情况、工程价款及支付方式、工程验收与保修、违约责任等内容，以确保双方权益并明确责任。签订合同后，双方应认真履行合同义务。如有法律疑问，建议咨询专业律师。
引用法条：
《中华人民共和国合同法》
违约金的定义、性质、分类和法律特征。违约金分为法定和约定两种类型，具有赔偿性和惩罚性。中国某进出口公司因未实际估计自身履约能力，签订了一份无法按时履行的合同，最终支付巨额违约金。为防范此类欺诈，应了解自身实际履约能力，签订合同时需实事求是，确保能在规
本文介绍了最简单装修合同的撰写方式和签订装修合同的注意事项，并提到了装修合同纠纷的管辖问题。最简单装修合同应包括甲方和乙方的基本信息、工程地点、承包方式、工程期限、工程价款、验收和保修等条款。在签订装修合同时，需要明确工程价款的支付方式、质保金的返还
一般情况下，开发商提供的平面图非常简单，既无尺寸也无比例，一旦发生争议，购房人明显处于劣势地位。对此，购房人可以要求开发商在房屋平面图中标明长、宽等基本数据，并尽可能要求开发商同时提供电器、供水、照明以及其他线路和装修的平面图。这既是购房人的一个基本
“前年装修，签合同时，认为合同明细比较清晰，觉得他们比较靠谱。可今年墙面很多地方开裂，起初他们还给维修，维修两次后不管了。合同写着保修3年并未过质保期，但装修公司答复说合同上没盖公章，只能给简单维修两次。”董先生无奈地说。装修本来就繁琐，有的业主为了
