当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程施工 > 工程施工合同 > 建设工程合同的基本要求

建设工程合同的基本要求

时间:2026-05-20 浏览:0次 来源:由手心律师网整理
375236
【定义与种类】

合同形式要求

建设工程合同应当采用书面形式。

招标投标原则

建设工程的招标投标活动应当按照有关法律的规定公开、公平、公正进行。

建设工作的分包

发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。

总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。

禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

国家重大建设工作合同的订立

国家重大建设工程合同应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。

勘察设计合同的内容

勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。

施工合同的内容

施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

工程监理

建设工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。

建设工程作业的检查

发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。

建设工程作业的检查

隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

建设工程的验收

建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

勘察设计人的责任

勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。

施工人的责任

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

承包人的责任

因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。

发包人的责任

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

工作价款支付

发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 建筑工程承包合同

    建筑工程承包合同的详细内容,包括工程名称、地点、专项工程内容和范围、承包方式、工程造价、工程质量、工期以及双方责任和付款方式等。明确了甲乙双方的权利和义务,特别是关于工程质量、工期和安全的责任划分,以及工程款的支付方式。摘要结束。

  • 合同

    甲方与乙方在房屋施工过程中的合同内容。合同中详细规定了双方的权利和义务,包括工程概况、承包方式、承包范围、承包价格及付款方式、工期及安全责任以及质量要求等。甲方应办理法律规定的相关许可和批准,若未能及时办理则由甲方承担相关责任和费用。乙方负责施工过程

  • 公路用地的法律定义

    公路用地的法律定义、范围界定及城市规划中的相关控制线问题。根据规定,公路用地是包括路基和排水系统用地,用于设置公路相关的设施和服务,红线的设置涉及不同的道路等级和建筑物边缘距离要求。在城市规划中,道路红线与用地红线是两个不同的概念,前者是城市道路用地

  • 施工承包合同

    施工承包合同的主要内容,包括工程概况、工期、双方职责、工程质量要求和安全施工等方面。甲方应办理相关许可、批准或备案,如未能及时办理则需承担费用和延误的工期。乙方需熟悉图纸和合同内容,安全生产和文明施工。合同还规定了工程质量的合格标准和安全施工的要求。

  • 工程分包合同
  • 建设工程合同的基本要求
  • 建设工程监理的范畴和必要性

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师