
根据法律规定,发包人应负责办理法律规定的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。同时,发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。如果发包人未能及时办理前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
本工程按照实际施工面积计算工程量。
风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
工期天数:______日历天(包括法定节假日、交叉施工和配合施工等待时间)
本工程施工用材料由乙方负责运至仓储场地卸车并保管保护,运输、装卸、保管保护等费用,均由乙方承担,如施工现场有仓储场地,甲方可免费提供,没有仓储场地或不足的,由乙方自行解决,且不得要求延长工期或增加费用。双方明确,凡运入甲方施工现场的材料设施设备,其所有权均转让甲方所有,施工完毕后,对于剩余的部分,经甲方同意后,乙方可自行运出。
风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
工程竣工验收合格后,从验收合格之日起三日内,乙方向甲方移交完毕。如甲方无故拒不按期接管,致使验收合格后的工程发生损失,应由甲方承担。工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此发生的质量或其它问题,由甲方承担责任。
风险提示:保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
本合同在履行期间,当双方发生争议时,应当通过协商解决。双方协商不成时,可向工程所在地人民法院审理。
1、本合同自双方代表签字后生效。
2、本合同一式______份,甲、乙方各______份,具有同等法律效力。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
地址:
联系人:
签订地点:
签订时间:______年______月______日
乙方:
地址:
联系人:
签订地点:
签订时间:______年______月______日
工程承包合同的主要内容,包括工程概况、工程期限、工程承包价、合同双方责任、工程质量要求、付款方式、工期延误以及工程保修期等方面。合同约定了承包方式、实际竣工日期的确认原则、工程质量未达到标准的责任归属、付款方式以及工期延误的罚款等内容,旨在明确双方在
甲方与乙方在房屋施工过程中的合同内容。合同中详细规定了双方的权利和义务,包括工程概况、承包方式、承包范围、承包价格及付款方式、工期及安全责任以及质量要求等。甲方应办理法律规定的相关许可和批准,若未能及时办理则由甲方承担相关责任和费用。乙方负责施工过程
工程未竣工时效如何计算(《民法总则》于2020.12.31失效)
工程未竣工诉讼时效的计算方法,根据我国法律规定,工程未竣工的诉讼时效为三年,但有特殊情况可以延长。对于拖欠工程款的起诉,需要遵循民事诉讼程序,提交起诉书并符合相关法律规定。最新资讯提到,《民法典》同样规定了民事权利的诉讼时效期间为三年,但诉讼起始时间
工程分包合同的概况、工程期限、承包方式、单价及预计总价、工程结算和支付以及施工材料的风险提示。包括工程名称、地点、内容、范围的详细描述,工程期限的开工和竣工日期,承包方式、单价和预计总价的具体约定,工程结算和支付的流程,以及关于施工材料的风险提示。