当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程纠纷 > 审计纠纷 > 一、措施费方面

一、措施费方面

时间:2025-06-03 浏览:34次 来源:由手心律师网整理
381438
一份施工合同涉及到的金额可能是几亿,也与很多劳动者的利益息息相关,而建筑企业本来就是属于比较复杂的行业,因此在签订施工合同之前要能够审查再审查。那么,施工合同的审查标准有哪些?手心律师网小编详细告诉你有关知识。

1. 分包项目队伍水电费问题的计取方式

合同条款必须明确甲方分包项目队伍水电费问题等费用的计取方式,以及甲方的四通一平的标准。

2. 现场监理和分包单位的临设办公费用及地点的提供和费用计取方式

合同条款必须明确现场监理、甲方办公区以及分包单位的临设办公费用及地点的提供和费用计取方式。

3. 控制措施费的规定

控制措施费的规定包括马蹬筋的分布及形式,模板支设方式、塔吊、脚手架等措施费的计取必须依据经甲方认可的措施方案,并且方案与实际发生一致。避免施工方上报一套,实际操作另一套,给甲方造成不合理成本。建议根据投标方案一次性包死,施工过程中无论何种原因造成的措施费的增减均不得调整。总之,此类费用最好落实到能精确计算的地步。

4. 预防措施的提前发生费用的计取

合同条款应明确由于为避免不可抗力所采取的预防措施的提前发生费用的计取。

5. 分包项目的成品保护措施及费用计取方式

合同条款应明确甲方分包项目的成品保护措施及费用计取方式。

二、配合费方面

1. 不得收取不合理费用及违约责任

合同条款应规定总包方不得再收取甲方分包项目分包方的不合理费用及违约责任。原因为施工中由业主方分包的项目,通常都是甲方在招标完后确定的,并给予总包方一定的总包管理配合费。但是在总包管理中若总包方恶意再收取分包方费用时,由于分包方的合同价款为竞争价,因此会造成分包方偷工减料,降低质量。

2. 总包配合管理费的内容

合同条款必须明确总包配合管理费的内容,并要求施工单位在招投标时列明项目及费用。

3. 大型项目的配合费计算和责任承担

合同条款应明确电梯等大型项目的配合费的计算问题和所包含的服务内容,以及对外政府部门上缴的保险、招标交易费等的责任承担问题。

三、材料调差方面

1. 信息价的最终调差依据

合同条款应明确信息价的最终调差依据,是以投标时季度信息价为结算依据还是以施工过程中加权季度信息价为结算依据。以及由于双方原因造成工期拖延时该调差部分的处理方式。

2. 材料认价的界限

合同条款应明确材料认价的界限,避免定额低的项目乙方也要求认价,尽量避免认价的材料发生,最好是把信息价与市场价的差额体现在让利上。

四、变更签证方面

1. 现场签证、洽商等文件的具体人员签字并盖章有效

合同条款应规定现场签证、洽商等文件的具体人员签字并盖章有效,明确应由经办人、主管、项目负责人共同签字后才能生效。这样规范后有利于管理,有利于结算。避免因甲方个别人员给公司造成的损失。

2. 土方、商砼运距应有签证

合同条款必须明确土方、商砼运距应有签证,无签证视同未发生,且必须在事前经甲方确认,事后的责任由施工方承担。

3. 零星用工的计算方法和违约责任

合同条款应明确签证零星用工的计算方法,变更、拆除工程等应按规定执行定额,避免乙方因定额价格低而出现双方的分歧,并规定违约责任。

4. 变更签证项目为合同工程内容的一部分

合同条款明确变更签证的项目为合同的工程内容的一部分,乙方不得拒绝工程内容中的变更签证项目。

5. 增加工程变更签证时承包人高估冒算的责任

合同条款应规定发生增加工程变更签证时承包人高估冒算的责任。

五、工期方面

1. 总包单位对总工期负全责

合同条款应明确总包单位对总工期负全责,因甲方分包项目延误工期的处理方法。

2. 合同工期的规定

合同条款应明确合同工期严格规定最终项目工期为整体工期,不分单体、单专业工期。工期拖延违约责任以最后一个单位单项工程完开始计取。

3. 工期拖延的索赔依据

因签证变更或甲方原因引起的工期拖延必须是关键工期上的延误,必须经监理甲方认可的书面签证方可作为索赔依据。

4. 工期延误外的索赔处理方式

因工期延误外的索赔(如材料涨价等)的处理方式,应由责任方承担。

5. 工期延误对对方造成的损失的费用计取问题

合同条款应明确变更、签证引起工期的延误对对方造成的损失的费用计取问题。

六、质保金方面

1. 质保金返还的年限和结算方式

合同条款应明确质保金返还的年限和结算方式。质保金在质保期满无息返还,质保期间发生的甲方维修费用的规定。

2. 质保期的计算

质保期均从最后一项单位单项工程工期竣工合格日开始计算。

3. 大型设备的配件质保期的规定

合同条款应明确大型设备的各配件质保期的规定。

4. 维修项目的保修期限和保修金的问题

合同条款应明确质量保证期中的维修项目的再次保修期限和保修金的问题。

七、不可抗力方面

1. 停电问题的费用及损失计取方式

合同条款应明确现场一周连续停电不超过及超过8小时的停电问题所涉及的费用及损失计取方式。

2. 不可抗力发生后的责任

合同条款应明确不可抗力发生后施工方应积极采取措施进行把损失降到最低的责任。

3. 甲方原因的处理方式

因甲方的原因(图纸等)尽量在合同谈判时以让利的方式予以不计。

4. 不可抗力的范围界限

合同条款应明确不可抗力的范围界限,比如火灾等人为因素的是否属于不可抗力。

5. 工程一切险的范围和费用计取

为了避免此类风险,须明确工程一切险所涉及的范围及双方关于此费用的计取。若不计取发生的损失由甲方承担,若甲方给予计取后乙方未上险损失由乙方承担。此类问题都应在合同中加以明确。

八、其他方面

1. 给物业公司移交的事宜

必须表明给物业公司移交的有关事宜,比如最好明确施工单位必须配合甲方顺利移交给物业公司的义务。

2. 对外备案合同的形式

对外备案合同可以签订价格相对低的平米包干固定价形式,避免阴阳合同引起的纠纷后处于被动。

3. 优先受偿权和仲裁机构的确定

注意优先受偿权的问题及仲裁机构的确定,尽量规定到公司熟悉的所在地处理。

4. 违约费用的利息计取方法

违约费用的利息问题计取方法。

5. 预算偏差大的处理方式

规定上报预算的偏差大的问题的处理方式。必须能达到工程量计算与预算一一对应的程度。

6. 结算审核的准则

应明确结算审核由甲方出具的还是审核机构出具的为准。

7. 合同终止时的索赔责任

合同终止时承包人的索赔仅限于直接损失,由于间接损失无法估量,可大可小,所以尽量避免此类间接索赔的发生。在合同中最好明确不计取此类间接费用。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 新《统一标准》修改补充的内容介绍

    新《统一标准》的修改补充内容,包括增加专项验收要求、抽样数量规定、工程竣工预验收等。该标准的管理目标是实现工程建设全优,通过一系列施工质量保证措施和系统管理活动确保工程质量的优良,并改变生产者自我评定工程质量的做法,加强社会监督。

  • 建筑安全合同协议的起草

    建筑安全合同协议的起草及其甲乙双方的权益与责任。甲方应遵守安全生产法规和制度,负责安全生产管理和监督检查。乙方需执行安全生产管理规范,包括保障作业人员的意外伤害保险,安全生产责任和安全管理制度等。协议内容涵盖了施工规范和安全措施等,强调了特种作业人员

  • 新闻内容的著作权问题

    新闻内容的著作权问题,根据我国法律规定,时事新闻内容不受著作权法保护。同时,文章还介绍了著作权侵权案件的诉讼流程,包括搜集证据、证明涉嫌被侵犯的著作权本身成立、证明侵权行为的存在和具体方式、选择管辖法院、起诉前的措施以及立案和准备开庭等步骤。最后,原

  • 侦查监督的程序

    侦查监督的程序和内容。侦查监督步骤包括审查逮捕和提出意见、参加讨论和通知纠正、接受控告并行使监督权、审查逮捕和变更措施。监督内容主要是发现和纠正公安机关在侦查活动中存在的违法行为,如刑讯逼供、诱供嫌疑人、非法收集证据等。

  • 工程承包合同
  • 执行判决、裁定滥用职权罪的法律解析
  • 执行异议之诉案件审理指南

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师