根据《合同法》及相关规定，甲乙双方签订本合同，共同遵守。
1、规格：M×M
2、广告招牌采用霓虹灯扫描管，晚间显示红、绿、蓝三种颜色，间隔为5cm，大字和标志颜色请参考效果图。
3、制作过程中，乙方需按照甲乙双方商定的样稿进行制作，未经甲方同意，乙方不得更改广告样稿。制作完成后，广告招牌的效果比例应与样稿一致。
广告样稿作为本合同的附件，与本合同一并保存。
根据以上制作规范，广告招牌的合同价款为人民币????元整（大写正）。合同签订后，甲方需支付给乙方该工程款项人民币????元作为预付款；工程进行到一半时，甲方需支付给乙方工程款人民币元；工程完工并经验收合格后，甲方再支付给乙方工程款人民币元；剩余的工程款（即人民币元）在质保期满后的一周内付清。
自合同签订之日起，乙方收到甲方的第一批工程预付款后的31日内，乙方需保质保量地完成该工程（前提是甲方履行合同并按时拨款）。若工程延期一天，甲方有权在工程款内扣除人民币_每天100.00元整。若遇到风力超过5级或雨天，工期将顺延。
广告招牌的保修期为一年，即年月日至年月日。在保修期内，若灯管损坏是由于大风、冰雹、地震或人为破坏等因素引起的，甲方需承担维修费用。
乙方在施工过程中造成甲方设施的人为损害，由乙方负责。
乙方需负责保障施工人员的安全。
乙方严格按照甲乙双方商定的样稿进行制作，如有偏差，乙方需赔偿甲方的经济损失。
双方应友好协商解决合同纠纷，如协商不成，可通过经济合同仲裁或法院起诉解决。
双方未尽事宜应友好协商解决。本协议一式两份，签字盖章后生效。
定制方（甲方）：单位名称（章）
制作方（乙方）：单位名称（章）
定制方单位地址：
制作方单位地址：
定制方法人代表：
制作方法人代表：
定制方委托代理人：
制作方委托代理人：
定制方电话：
制作方电话：
签订日期：年月日
签订地点：
房地产广告的法律要求。其中涉及广告内容不得含有封建迷信内容，需说明完整的生产、生活空间，清楚表示实际销售价格等。广告中项目位置、市政条件、面积、内部结构和装修装饰等需真实准确。禁止利用其他项目形象，注明建筑设计效果图或模型照片。不得出现融资或变相融资
甲方与乙方之间的广告发布合作协议。甲方是游戏公司，乙方是广告服务商。双方同意甲方在乙方的推广平台上发布广告，并规定了合作形式、双方的权利和义务、价格标准、费用支付、违约责任、不可抗力、合同终止、保密和适用法律等内容。协议强调了双方互惠互利、共同发展的
新疆普拉纳广告有限公司与冯敏之间的加工承揽合同纠纷案。因大风天气导致广告牌倒塌，原告公司遭受损失并提起诉讼。被告冯敏则提出反诉，主张原告未支付全部加工制作费。法院最终判决被告返还制作费并赔偿损失，同时原告需支付被告部分加工制作费。
委托广告发布协议的细节，包括委托事项、广告费用结算、增值服务、双方的权利义务以及违约责任。甲方委托乙方在指定时间和媒体发布广告，广告内容由甲方提供并负责设计创作。费用按月结算，特殊形式的广告投放价格另行商定。乙方提供免费增值服务，同时承担审核广告合法
