工程承包合同

时间:2025-03-05 浏览:9次 来源:由手心律师网整理
406447

一、工程概况

1、工程名称:冷库安装工程

2、工程地点:(填写具体地址)

3、承包范围:冷库安装工程

4、承包方式:乙方承包甲方冷库安装工程

风险提示:工程质量未符合标准的归责

根据合同约定,如果由于发包人的原因导致工程质量未达到合同约定标准,发包人将承担由此增加的费用和延误的工期,并支付承包人合理的利润。如果由于承包人的原因导致工程质量未达到合同约定标准,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和延误的工期。

5、工程质量:工程质量应符合合同约定标准。

二、工期

风险提示:关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以参照相关规定具体情况来确定。如果工程经竣工验收合格,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明。如果由于发包人的原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。如果工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

本合同工程总工期为_______日历天,计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日。

本工程除遇到不可抗力,否则工期不予顺延,乙方必须按期交付验收。

三、工程造价及付款方式

1、工程造价:(填写具体金额)

2、付款方式:总价款分______期支付。

工程合同签署后3日内支付第一笔,总价款的______%,即____________元人民币。

工程完成50%后3日内支付第二笔,总价款的______%,即____________元人民币。

工程完成后3日内支付第三笔,总价款的______%,即____________元人民币(5%作为质保金,保险期满后一次性支付)。

四、甲方义务

1、在施工前负责施工场地的平整,协调相关相邻关系,具体介绍场地及地下管线情况。

2、在施工期间给予乙方施工必要方便,提供水源、电源、材料堆放场地。

3、提供冷库工程的图纸,若增加工程量、变更设计,需及时通知乙方,以便乙方施工。

4、对乙方提交的增加工程量资料,进行必要的及时审核,以作为工程决算的依据。

5、按照合同的规定向乙方支付款项。

6、接到乙方验收的通知后,在3日内予以验收。

五、乙方义务

1、乙方须对甲方提供图纸进行必要的专业审核及时解决问题。

2、乙方应按合同的约定负责设备的供应、安装、调试、保修等。

3、乙方应保证工程所用材料、配件、设备的质量符合国家或行业标准,且需经甲方代表或监理人员认可后方可使用。

4、乙方在施工前必须视察工地并详细了解工地各种环境:结构、排水、电力等系统,如现场情况与图纸不符,及时与甲方相关人员沟通。

5、乙方保证安装施工人员均为专业的熟练技工,工程设备安装完成后,乙方必须负责免费调试,保证无任何操作故障。

6、已完工的工程和设备,在交付前由乙方应负责保管,并负责将场地清扫干净。

六、工程设计的变更

1、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。

2、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方,乙方应以书面通知甲方,并提供修改或变更设计方案,经甲方确认后方可继续施工。

七、安全施工

1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,一切安全措施及费用均由乙方承担。

2、乙方必须为其施工人员购买意外伤害保险,应对其进行安全教育,并对其安全负责。

风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责

如果承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。如果发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况,按照发包人违约的约定办理。

八、材料设备供应

1、本工程所需的材料设备均由乙方采购并供应到施工现场,材料设备进场时必须经甲方书面确认。

2、乙方负责采购的材料、设备,应按照设计和国家有关标准采购,对材料设备质量负责,乙方对材料设备的质量担保责任不因甲方的确认而减轻或免除。

3、乙方需要使用代用材料时,必须征得甲方书面同意。

九、竣工验收

1、工程全部完工后乙方应及时提请甲方组织验收,甲方组织有关人员验收合格后,双方在《验收单》上签字确认,《验收单》是乙方请求付款的必要凭证。

2、在工程全部验收合格后,工程移交甲方后,乙方离场,工程自移交后毁损风险由甲方承担。

3、若不能通过验收,乙方必须在甲方指定的期限内完成整改并通过验收。

风险提示:保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。

十、质量保修

1、本工程的保修期为______年,自验收之日起算。

2、保修期内工程或设备出现故障(人为因素除外),乙方负责免费保修及更换配件。

3、保修期内工程或设备出现故障,乙方应在接到甲方通知后______小时内修复(如有特殊情况双方可另行商定)。

十一、违约责任

1、若乙方承建的工程在质保期内出现质量瑕疵,乙方必须按本合同约定的期限及时予以修复。对设备存在质保期内出现质量瑕疵,由乙方负责免费维修。

2、甲方需按照本合同的约定及时支付合同款项,若逾期不支付,须向乙方承担未支付款项10%的违约金,但乙方违反本合同约定的,不受此限。

十二、其他条款

1、本合同履行过程中,发生争议,双方应协商解决,协商不成,双方均可向合同履行地人民法院起诉。

2、本合同一式______份,双方各执______份,具有同等的法律效力,自合同履行完毕后失效。

3、其他未尽事宜双方协商解决。

甲方:

责任人:

联系电话:

合同履行地:

________年_______月_______日

乙方:

责任人:

联系电话:

合同履行地:

________年_______月_______日

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 建设工程合同纠纷管辖问题

    建设工程合同纠纷的管辖问题,包括不同案由的管辖原则和合同无效的情形。根据规定,建设工程施工合同纠纷由不动产所在地法院管辖,其他并列第四级的案由纠纷则由被告住所地或合同履行地法院管辖。合同无效的情形包括承包人无资质或超越资质等级、实际施工人借用有资质单

  • 一、开工前准备工作

    工程项目开工前的准备工作、基础部分施工、施工现场临时用电、外脚手架的搭设等方面的内容。开工前需进行图纸会审和专项安全方案的编制,配备相关工具书和规范书集,并搭建临时围墙和工地大门等。基础部分需注意基础开挖前的复核和基坑临边围护,基础开挖后的人行通道和

  • 工程承包合同

    关于工程承包合同的主要内容,包括工程项目信息、双方职责、物资供应、工程款结算方式以及施工与设计变更等方面。合同中明确了甲方和乙方的职责,物资供应方式和工程款结算方式等细节,以确保工程顺利进行并达到质量要求。

  • 工程质量验收的划分

    建筑工程质量验收的划分及程序。验收包括单位工程、分部工程、分项工程和检验批的质量验收。单位工程是独立施工并能形成独立使用功能的建筑物;分部工程按专业性质和建筑部位划分;分项工程按主要工种、材料、施工工艺等划分;检验批是按同一生产条件或规定方式汇总的检

  • 承包人行使法定优先权的条件
  • 市政工程质量验收统一标准的制定目的
  • 怎么样确定建设工程的开工、竣工时间

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师