当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程施工 > 工程施工竣工验收 > 承包人可以收集的证据资料

承包人可以收集的证据资料

时间:2025-03-08 浏览:81次 来源:由手心律师网整理
411207
我们都知道在建筑工程中,如果是发包人的原因导致工期延误的,承包人想要得到赔偿,应该收集哪些证件资料呢?今天,手心律师网小编就为您整理了“因发包人导致工期延误的,承包人需要收集哪些证据”的相关法律知识,希望对您有所帮助。

1. 往来信件和会议纪要

承包人可以收集双方往来的信件以及各种会议、会谈的纪要,作为证据资料之一。

2. 合同文件和签认记录

承包人可以收集招标文件、施工合同文本及附件、补充协议等文件,以及经认可的施工进度计划书、工程图纸和技术规范等签认记录,作为证明工期延误原因的证据。

3. 签证和相关文件

承包人可以收集发包人或工程师签认的签证文件,以及气象资料、工程检查验收报告、技术鉴定报告等文件,作为证明工期延误原因的证据。

4. 记录和证明

承包人可以收集工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明,以及国家有关法律法令政策性文件,作为证明工期延误原因的证据。

5. 施工进度和工程核算资料

承包人可以收集施工进度计划和实际施工进度记录,施工现场的相关文件和工程照片,以及工程核算资料、财务报告和验收报告等文件,作为证明工期延误原因的证据。

6. 图片和录像、备忘录和口头指示记录

承包人可以收集工程相关的图片和录像资料,备忘录和口头指示的记录,以及书面确认的文件,作为证明工期延误原因的证据。

7. 投标前提供的资料

承包人可以收集发包人在投标前提供的现场资料和参考资料,作为证明工期延误原因的证据。

8. 其他相关资料

承包人可以收集官方发布的物价指数、汇率、规定等其他相关资料,作为证明工期延误原因的证据。

工期索赔的具体依据

承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有以下几点:

1. 合同约定或双方认可的施工总进度规划

承包商可以依据合同约定或双方认可的施工总进度规划,作为工期索赔的依据之一。

2. 合同双方认可的详细进度计划

承包商可以依据合同双方认可的详细进度计划,作为工期索赔的依据之一。

3. 合同双方认可的对工期的修改文件

承包商可以依据合同双方认可的对工期的修改文件,作为工期索赔的依据之一。

4. 施工日志和气象资料

承包商可以依据施工日志和气象资料,作为工期索赔的依据之一。

5. 业主或工程师的变更指令

承包商可以依据业主或工程师的变更指令,作为工期索赔的依据之一。

6. 影响工期的干扰事件

承包商可以依据影响工期的干扰事件,作为工期索赔的依据之一。

7. 受干扰后的实际工程进度

承包商可以依据受干扰后的实际工程进度,作为工期索赔的依据之一。

《建设工程施工合同(示范文本)》确定的可以顺延工期的条件

根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项的规定,以下情况导致工期延误和(或)费用增加时,由发包人承担延误的工期和(或)增加的费用,并应支付承包人合理的利润:

1. 未能按合同约定提供图纸或图纸不符合约定

如果发包人未能按合同约定提供图纸,或所提供的图纸不符合合同约定,导致工期延误和(或)费用增加,发包人应承担责任。

2. 未能按合同约定提供开工条件

如果发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件,导致工期延误和(或)费用增加,发包人应承担责任。

3. 测量基准点和书面资料存在错误或疏漏

如果发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏,导致工期延误和(或)费用增加,发包人应承担责任。

4. 未能及时同意开工通知

如果发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知,导致工期延误和(或)费用增加,发包人应承担责任。

5. 未能按约定日期支付款项

如果发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款,导致工期延误和(或)费用增加,发包人应承担责任。

6. 监理人未按约定发出文件

如果监理人未按合同约定发出指示、批准等文件,导致工期延误和(或)费用增加,发包人应承担责任。

7. 其他约定的情形

根据专用合同条款的约定,其他情形导致工期延误和(或)费用增加的,发包人应承担责任。

如果因发包人原因未按计划开工日期开工,发包人应按实际开工日期顺延竣工日期,确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。如果因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 实习协议到期公司未签订正式合同的处理方法

    实习协议到期后公司未签订正式合同的处理方法。公司未与实习生签订正式劳动合同的情况下,劳动者有权要求支付双倍工资。文章介绍了实习期间被拖欠工资的处理方法,包括双方协商、投诉、申请仲裁和法院起诉等途径,同时提到了需要收集的证据材料。

  • 没签合同如何要回工程款

    在我国民事诉讼法中,没有签订建设合同的情况下如何要回工程款的解决方法。即使没有建设合同,当事人也可以通过收集其他类型的证据来回工程款。包括当事人的陈述、书证、物证等不同类型的证据都需要经过查证属实后才能作为认定事实的依据。当事人需提供证据来证明自己的

  • 签订空白合同引发的胜诉策略

    因签订空白合同导致利益受损时,如何通过法律手段进行胜诉的策略。当事人需积极收集证据,证明合同无效或存在重大误解。根据合同法相关规定,欺诈、胁迫等手段订立的合同无效。合同中涉及造成人身伤害或故意造成财产损失的免责条款无效。受损害方有权请求变更或撤销合同

  • 包工头恶意讨薪的法律解决途径

    包工头恶意讨薪行为的法律解决途径。首先确定恶意讨薪行为并收集证据,然后通过法律途径解决,包括报警、提起诉讼等。在司法实践中,人民法院一般按照劳务合同关系处理此类案件。同时,为保障农民工权益,需要法制健全和劳动仲裁部门的深入。解决途径还包括电话投诉、申

  • 劳动者的权益保障及维权途径
  • 案情简介
  • 法律咨询:工程款被拖欠,如何通过法律途径追回?

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师