工程承包合同

时间:2026-07-14 浏览:39次 来源:由手心律师网整理
415202

发包人(甲方):

住址:

承包人(乙方):

住址:

风险提示:发包人的相对义务

根据法律规定,发包人应办理法律规定的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人还应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。如果发包人未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

1、工程概况

2、工程名称:

3、工程地点:

4、承包方式:

5、承包范围:

6、工程量计算:

7、承包价格:

8、付款方式:

前期预埋__________元∕㎡,砌墙__________元∕㎡,消防__________元∕㎡,给排水__________元∕㎡,穿线__________元∕㎡,避雷__________元∕㎡,外落水到总款的__________%,剩余__________%为质保金。

9、质量保证

风险提示:工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。(1)乙方应按图施工保质保量,注意成品保护。如乙方原因造成的材料浪费,乙方应照价赔偿。(2)因乙方原因导致工程质量不合格,需要返工的,由乙方承担一切费用。

10、工程期限:

风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。计划开工期限_______年_______月_______日,计划完工期限_______年_______月_______日,总历时_______日。

11、双方职责

(1)甲方职责:

风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。① 甲方为乙方提供完整的水电施工图纸。② 到付款节点时及时支付工程款。③ 提供施工所需的水电及消防料。

(2)乙方职责:

① 按图纸施工,节约材料,保质保量,确保工程进度。② 安全作业,增强安全意识,确保每个工人的人身安全,如违章作业出现安全事故,由乙方自行负责。③ 必须持证上岗,严格按照甲方提供的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量标准进行施工。④ 乙方负责该工程的各项检测并承担全部费用。不负担自来水,电力公司的入户、安装和验收费用。防雷检测应由甲方办理。⑤ 必须严格履行工序程序,积极配合土建施工,不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。工期应与主体工期同步,安装,穿线等工序不得拖延其他工种的进度,由乙方造成的工期拖延损失由乙方承担经济责任。⑥ 按时向甲方提供书面工程进度报告及各种验收报告和有关检查验收资料。⑦ 工程竣工时,整理好所有资料,报甲方备案和验收。

风险提示:明确违约责任

在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

12、违约责任:

甲乙双方,任何一方违反本协议均属违约,守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。

13、争议解决

双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

14、本协议的最终解释权归甲方所有

15、协议生效条款

(1)本协议经双方签字、盖章后生效,工程结算付款后废止。(2)本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。(3)本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。

16、本协议未尽事宜,双方协商解决

甲方:代表人:联系电话:签约地点:_______年____月____日乙方:联系电话:签约地点:_______年____月____日

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 工程档案的保存期限

    工程档案的保存期限问题。档案分为永久保存、长期保存和短期保存三类。档号编制需符合唯一性、合理性和稳定性的要求。档案存放需按工程分类整齐存放并登记。工程合同中的保修期和质保期起算时间根据不同情况有所不同,承包人提交验收报告后保修期开始计算,若工程未经验

  • 有效合同处理的一般规定

    有效合同处理的一般规定,包括处理原则、违反有效合同的责任构成要件等。同时,文章还详细阐述了建筑工程承包合同纠纷案件中违反有效合同的责任认定和承担,包括承包方的各项责任。摘要强调了合同处理的原则和责任的认定与承担方式,以吸引读者的兴趣。

  • 法律咨询:监理人实施监理的主要措施有哪些?

    监理人实施监理的主要措施,包括组织措施、技术措施、经济措施和合同措施。同时,文章还涉及《中华人民共和国建筑法》中关于建筑工程发包与承包的招标投标活动的相关规定,包括公开、公正、平等竞争的原则,以及关于建筑工程造价和工程款项拨付的约定。

  • 中标后施工完成对方不给钱怎么办

    施工完成后对方不给钱的处理方法。施工方按照合同约定完成工程后,如果发包人未支付工程价款,承包人有权向法院提起诉讼。对于不同的情况,如工程质量是否合格、合同是否解除等,都有相应的法律解释和规定。同时,工程价款支付时也应注意保留票据、履行委托授权手续等问

  • 工程合同纠纷:关于质保金返还时间的约定问题
  • 预付工程款的定义
  • 法律咨询:负责监理的工程师有权解除合同内约定的承包人的任何权利与义务吗?

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师