工程承包合同

时间:2025-09-28 浏览:34次 来源:由手心律师网整理
417011

甲方和乙方

甲方住所:

乙方住所:

风险提示:发包人的相对义务

根据法律规定,发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人还应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。如果发包人未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

甲方和乙方

甲方住所:

乙方住所:

风险提示:发包人的相对义务

根据法律规定,发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人还应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。如果发包人未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

甲方和乙方

甲方住所:

乙方住所:

风险提示:发包人的相对义务

根据法律规定,发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人还应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。如果发包人未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

甲方和乙方

甲方住所:

乙方住所:

风险提示:发包人的相对义务

根据法律规定,发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人还应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。如果发包人未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

工程概况

一、建设单位

建设单位:

二、工程名称

工程名称:

三、结构类型

结构类型:

四、工程地址

工程地址:

五、承包范围

承包范围:

六、工程造价

工程造价:

七、付款方式

付款方式:

八、油漆工班组长

油漆工班组长:

承包工程内容

一、内墙

保持平整度阴角层高下线包边_____mm,_______元/平方。

二、外墙

两底两涂,拉毛,用高级弹性外墙乳胶漆,__________元/平方;若不含外墙乳胶漆材料则__________元/平方。

风险提示:工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

质量要求

按甲方要求,乙方必须按_________________标准施工。文明施工、争创优质工程,若出现油漆质量问题给甲方造成损失的,由乙方全部负责,赔偿甲方由此造成一切损失。

工期

风险提示:关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

1、计划开工日期

_______年____月____日,计划完工日期_______年____月____日,共_____日历天。

2、工期延期

在施工中乙方必须严格执行甲方制定的施工计划进度。由于乙方造成工期延期,每天扣款_______元。由于其他情况造成工期拖延时,乙方必须征得甲方的书面同意。

安全管理

1、民工安全施工和文明施工

乙方在施工期间,必须保证民工安全施工和文明施工。

2、安全措施

进入施工现场必须戴好安全帽,认真执行各项安全措施,严禁在施工处吵闹打骂,若发生刑事案件、火灾、盗窃等事故,由乙方负责及处罚。

3、工伤事故

由于乙方在施工中管理不善,违章、违纪等造成的工伤事故,均由乙方承担,甲方负责有协助抢救义务的责任。

4、禁止打架闹事

乙方人员不得在工地、生活区内打架闹事,否则对当事人罚款______元,对乙方罚款___________元,并视情节轻重,将当事人送有关公安机关处理。

5、执行规章制度

乙方人员必须认真执行本项目各项规章制度,违者按项目处罚条例对其处罚。

乙方义务

1、工人资质

乙方聘请的工人必须持有相关证件,国家规定需要具备资质的,则应该有相应资质。

2、工人健康

乙方必须确保聘请的工人身体健康,符合施工的要求,如因施工人员自身身体不适合本工作而引发的疾病,后果均由乙方承担。

3、安全教育和管理

乙方须定期对民工进行安全生产、文明施工思想道德教育,要跟踪管理、发现问题及时解决,要搞好施工现场卫生,注意节约用水、用电,积极参加甲方召开的安全会议。

4、产品保护

乙方在施工期内应做好产品保护工作,兼顾本道工序移交前的保护工作。每道工序验收时,及时组织工人配合甲方、监理、业主的验收,配合不及时而造成的费用由乙方承担。

风险提示:明确违约责任

在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

违约责任

在本合同履行过程中,任何一方有违反本协议的行为均属违约,违约方须对守约方承担相应的违约责任。

争议解决

在合同履行过程中,甲乙双方对本合同的条款或者施工遇到的问题发生争议,应本着友好协商的方式解决,协商不成的,任何一方都可以向有工程所在地、合同签订地的法院起诉。

附则

本协议经双方代表签字后生效,到工程完工后失效。

本协议一式_______份,甲乙方各执_______份。

甲方:

代表人:

签订地点:

签订日期:

乙方:

责任人:

签订地点:

签订日期:

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 工程竣工报表内容及相关法律规定

    工程竣工报表的内容和相关法律规定。工程竣工报表包括合同完成工作的最终价值、其他应付款项和估算总额。法律规定涉及建筑活动的单位应推行质量体系认证制度,同时明确了建设单位不得要求降低工程质量等要求,并对总承包单位与分包单位的质量责任做了规定。建筑勘察设计

  • 工程合同风险提示及义务约定

    工程合同的风险提示及义务约定。文章介绍了工程概况、承包方式、工期等内容,并风险提示了关于实际竣工日期和保修责任的注意事项。同时,对甲、乙双方的义务以及材料供应进行了详细约定和风险提示。工程承包需要谨慎处理各项事务,遵守合同约定以确保工程顺利进行。

  • 工程劳务分包合同

    工程劳务分包合同的详细内容,包括工程概况、结算方式、材料提供、质量条款、安全条款、甲方责任、乙方责任、劳务分包人资质、考核验收和违约责任等方面。合同明确了工程名称、地点、工期、承包方式、工程造价等细节,规定了工程价款的结算方式、材料的提供、质量标准和

  • 计价方式及价格调整因素和方法的约定

    招标文件合同中的计价方式及价格调整因素和方法的相关约定。强调了招投标过程中市场风险因素需合理约定,承包人应真实反映工程实际情况以调整报价。同时指出,工程量清单招标在我国仍处于起步阶段,需要推广和改革试点,建立公开、公正、平等的建筑市场秩序。

  • 合同编号:_______________
  • 索赔意向通知的重要性
  • 建设单位应当如何委托工程监理

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师