当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程施工 > 工程施工合同 > 承包方(甲方):

承包方(甲方):

时间:2025-07-14 浏览:16次 来源:由手心律师网整理
423392

责任人:

分包方(乙方):

责任人:

风险提示:

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的相关规定,双方遵循平等自愿、诚实信用的原则,就___________工程的铝合金门窗工程分包进行协商,并结合本工程具体情况签订本合同,以致共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包内容:

4、承包形式:

二、甲、乙双方工作

甲方

1、甲方应做好工程前期工作,使施工场地具体施工条件,对工程进度、质量、工期进行检查。

2、甲方按合同约定支付工程款,完工时,及时组织人员进行验收。乙方应保证工程进度。

3、甲方应及早向乙方交付图纸。

乙方

1、乙方应保证工程进度。

2、乙方根据甲方的通知及时组织所需的人员、原材料等到达施工现场,服从甲方现场管理,(材料进场须提供材质证明及进行复检)。

3、乙方按现行国家行业相应规范、操作规程组织施工,接受甲方及监理方的监督,对出现的质量问题无条件返工,保证施工和工程质量。

4、乙方应按约定参加图纸会审,并按甲方审定认可的图纸施工。

5、乙方必须服从甲方指挥,听从甲方安排。

三、工程量及工程价款

工程量以实际制作的门窗面积结算。门统一单价为________元/㎡,窗统一单价为________元/㎡。

四、工程款支付

工程款分四次支付,具体如下:

1、甲乙双方自签订合同之日起,外框安装完毕后,甲方应支付总工程款的40%。

2、内窗,安装、验收合格完毕,甲方应支付总工程款的50%。

3、乙方在窗边修饰、撕条、打扫卫生后,甲方应支付总工程款5%,余款5%在一年保修期满后一次性付清。

五、工期

1、________年________月________日开工,至________年________月________日竣工。

2、开工日期以合同签字之日起计算,因甲方未按约定完成工作,影响工程进度,工期顺延;因现场不可抗拒自然灾害、停电等意外因素影响,工期顺延,如因乙方自己的原因则工期不顺延。

六、工程质量

1、工程质量按国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准施工,并按国家有关工程质量检验评定标准验收,乙方要严格控制外墙窗周边的施工工艺,杜绝门窗周边渗水。

2、工程完工后由乙方通知甲方,甲方应及时组织有关人员进行验收,乙方应出示有关资料交给甲方。如工程质量不合格,乙方应及时派人返工,返工费用均由乙方负责。

七、安全生产、文明施工

乙方应按安全技术操作规程施工,安全生产,如发生一切安全事故,由乙方自行负责,费用自理。施工现场不乱堆乱放,保障施工现场的整洁。

八、违约责任

1、乙方违约不能按时完工,超过的工期按每超过一天罚款人民币_______元以此类推。甲方从乙方工程款中扣除。由于不可抗力的原因或甲方原因造成工期延长,乙方不负任何责任。

2、因甲方原因造成停工面导致乙方的额外费用和损失,应由甲方承担全部责任和费用。

九、保修

本工程保修期______年,保修期内非人为损坏的质量问题,乙方无条件提供免费保修。保质期满后的质量问题,由乙方负责维修或更换。

十、其他

1、本合同一式______份,甲乙双方各执______份,从签字盖章之日起生效,到竣工结算付完工程款为止。

2、因履行合同发生争议,双方协商解决,解决不成的,双方均可向合同履行地的法院提起诉讼。

3、本合同未尽事宜,双方协商可另行签订补充协议,具有与本合同同等的法律效力。

风险提示:

分包合同有关工程量变更及单价调整,不可抗力事件的损失承担,相应工期,竣工验收条件、方法、标准,结算的条件、标准,质保金比例、支付,违约责任等必须与总包合同约定的相应内容一致,特别要坚持大多数分包合同的结算必须在总包合同结算之后进行,降低资金支付风险,防止因分包合同的不一致造成总包单位额外损失的发生。建议在起草或者签订分包合同之前,可以咨询专业的律师意见,以防止风险出现。

甲方:

地址:

合同履行地:

签订时间:_______年______月______日

乙方:

地址:

合同履行地:

签订时间:_______年______月______日

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 越级承包

    我国建筑法关于越级承包的限制以及建筑工程合同无效的情形。法律禁止建筑企业超越其资质等级承揽工程,并明确规定了越级承包的合同无效。此外,出借营业执照和资质证书、合同主体不具备资格、违反法定建设程序以及非法转包等行为也会导致建筑工程合同无效。

  • 建筑公司与中间人之间的争议

    浙江某建筑公司与中间人王某因工程中介费用产生的争议。王某帮助建筑公司获得工程承建权后要求支付咨询费用,引发纠纷并涉诉。一审法院判决建筑公司支付高额中介费,但二审法院认为中标并非因王某而产生,且承诺书内容可能存在违反法律的情况,因此撤销了一审判决并裁定

  • 发包人与承包人之间的工程承包合同

    施工工程承包合同的内容,涉及工程概况、施工期限、工程款结算与付款方式,以及建筑材料、设备的供应和采购等方面的规定。合同详细说明了工程承包范围、地点、工期及顺延情况,工程价款的结算与支付方式,以及承包人采购材料和设备的责任与要求。同时,合同还明确了因各

  • 不同认识对挂靠关系的界定

    不同认识下挂靠关系的界定,分析了四种关系认识:委托代理关系、发包与承包关系、托管关系和借用关系。被挂靠者与挂靠者之间的关系因认识不同而有所分歧,导致挂靠关系的界定存在争议。挂靠纠纷常被视为委托代理关系等,但实际上可能是其他关系纠纷。

  • 装修合同
  • 建设单位与施工单位绿化工程施工合同
  • 垫资建筑工程合同的撰写及内容

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师