当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程施工 > 工程施工竣工验收 > 发包方与承包方工程发包协议

发包方与承包方工程发包协议

时间:2026-06-25 浏览:24次 来源:由手心律师网整理
430411

发包方(以下简称甲方):

住址:

承包方(以下简称乙方):

住址:

风险提示:发包人的相对义务

根据法律规定,发包人有义务办理法律规定的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。同时,发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。如果发包人未能及时办理上述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

工程发包协议

经双方协商同意,甲方将部分_________________单项工程发包给乙方施工,为明确双方责任,特签订本协议,具体内容如下:

1、工程名称:

2、工程期限:

3、质量标准:

4、工程单价:

5、结算方式:

6、质量责任:

风险提示:工程质量未符合标准的归责 如果工程质量未达到合同约定标准是由于发包人的原因,发包人应承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。如果工程质量未达到合同约定标准是由于承包人的原因,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。(1)本工程如因施工质量问题,造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。(2)乙方在施工期间,如达不到甲方要求和优良工程标准,甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。

7、工期责任:

风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以参照相关规定具体情况进行确定。如果工程经竣工验收合格,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;如果因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;如果工程未经竣工验收,发包人擅自使用,以转移占有工程之日为实际竣工日期。(1)计划施工日期_____年______月______日,计划竣工日期_____年______月______日,总共______日历天。(2)本合同签订后乙方应按甲方要求,分段分期完成工作量。否则每延误一天工期,罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排,不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工,因此给甲方造成的损失,由乙方赔偿。

8、安全责任:

1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度,严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故,一切责任及经济损失全部由乙方承担。2、乙方负责本职工的安全教育工作。

风险提示:明确违约责任

在签订合同时,双方应考虑可能产生的违反合同行为,并在合同中规定相应的惩罚办法。通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务。一旦发生违约情况,可依据合同约定进行处理。

9、违约责任:

甲乙双方,任何一方违反本协议均属违约,守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。

10、争议解决

双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商。协商不成时,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

11、本协议的最终解释权归甲方所有

12、附则

(1)本协议经双方签字、盖章后生效,工程结算付款后废止。(2)本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。(3)本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。

13、本协议未尽事宜,双方协商解决

甲方:

代表人:联系电话:签约地点:_______年____月____日

乙方:

联系电话:签约地点:_______年____月____日

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 工程竣工报表内容及相关法律规定

    工程竣工报表的内容和相关法律规定。工程竣工报表包括合同完成工作的最终价值、其他应付款项和估算总额。法律规定涉及建筑活动的单位应推行质量体系认证制度,同时明确了建设单位不得要求降低工程质量等要求,并对总承包单位与分包单位的质量责任做了规定。建筑勘察设计

  • 港口工程竣工验收办法

    港口工程竣工验收的办法,包括其定义、原则、适用范围以及具体的管理制度等。详细说明了竣工验收应具备的条件、具体的竣工验收程序以及竣工验收的内容等。同时,对于违规行为及违法行为也给出了相应的处罚措施。此外,对于利用国际金融组织或外国政府贷款、援助资金的港

  • 竣工验收程序及其各层次的责任

    竣工验收程序的细节及其各层次的责任。施工单位需进行竣工预验,分为基层施工单位自验、项目经理部自验和公司级预验。预验合格后,施工单位提交验收申请报告给监理单位。经监理工程师审核后,进行初验和正式验收。在验收过程中,如发现质量问题需及时按要求整改。

  • 工程合同质保金的返还时间

    工程合同质保金的返还程序与时间限制。根据相关规定,建设单位在收到施工单位的保证金返还申请后,应在核实后的14天内返还。延迟支付需计息并承担违约责任。此外,住建部还出台了减少建筑企业负担的规定,明确了不得预留保证金的两种情况及缺陷责任期的规定。

  • 建设工程施工合同
  • 质量验收报告范本
  • 合同编号:_______________

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师