装修合同

时间:2025-04-28 浏览:49次 来源:由手心律师网整理
431593

一、合同内容

甲方委托乙方对甲方属下需装修的店内装饰进行设计及施工。

二、乙方的责任

乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工,包括平面图、水电图、施工布置图、附件施工要求及施工工艺流程表等。

三、甲方的权利和义务

甲方的权利:

  1. 甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工。
  2. 对乙方装修过程中的重大质量问题,甲方除有要求乙方赔偿的权利外,还有终止合同的权利。

四、乙方的权利和义务

乙方的权利:

  1. 乙方有按时取得劳动报酬的权利,甲方应按合同约定的付款方式支付装饰款。

乙方的义务:

  1. 乙方应做到安全文明施工,如有违法被罚则与甲方无关由乙方自负。
  2. 乙方的施工人员必须注意安全,员工刚开始工作前由承包方买意外险,如果承包方没有购买意外险,工人发生工伤的一切费用由承包方承担。
  3. 因乙方原因造成的火灾事故,材料损坏,已完工的成品破坏由乙方负责赔偿相应损失。
  4. 自甲方交付乙方之日起,乙方应协助甲方保管施工现场各类物品,否则造成的材料丢失与误工由乙方负责。
  5. 严格按甲方要求施工,乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考,直至甲方满意。
  6. 爱惜甲方原材料,精打细算,如因故意或技术原因造成原材料的浪费、短少由乙方负责赔偿。
  7. 精心施工,认真负责,打造精品工程,质量要求符合设计要求和国家规范标准,否则甲方有权要求乙方返工,返工所发生的一切费用由乙方负担;施工过程中如因施工不当所造成的材料破损由乙方负责按原价赔偿。

五、工程内容及合同金额

工程内容及单价按甲乙双方认定的装饰项目预算单按实际项目计算。合同预算金额为人民币:(大写),为人民币:(小写)。要求最终装饰总金额不得超出预算金额的10%,超出部分友好协商,协商不成功,则由乙方完全负责。

六、分期付款方式

首期:甲方先付工程预算造价的5%订金给承包方(乙方),即筹备施工图。

二期:乙方电工、水工材料进场开工十天内甲方付预算金额的30%给乙方。

三期:木工材料进场后十天内甲方付预算金额的25%给乙方。

四期:工程完工后二十天内进行验收,合格后,甲方付预算金额的35%给乙方。

余款5%作为乙方对整个工程的质量保证金,在保修期满后五天内支付给乙方。

七、合同工程完成期限

本工程施工期限自公元______年_____月_____日起至______年_____月______日止,共计______天。

本合同经双方协商签订后共同遵守,除甲方因本合同第三、(一)2、原因有权终止合同外,未经双方同意,不得以其它任何理由终止合同。

八、违约责任

甲方在乙方施工过程中发现有重大质量问题或乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目,然后在施工过程中要求增加并抬高单价,甲乙双方在协商不成功的条件下,甲方有权中止合同,合同中止后,乙方应该赔偿甲方30%的违约金作为甲方另找装饰公司的损失,而已经完工的合格工程量甲方可按装饰预算单价支付给乙方。除此类原因外,甲方未经乙方同意不得终止合同,否则甲方必须赔偿乙方总工程款的30%作为违约金;乙方未经甲方同意中止合同,则乙方必须赔偿甲方总工程款的30%作为违约金,并退回已经预付的所有款项。而战争及自然灾害的因素、法律、国家政策等不可抗力等原因造成合同无法履行除外。本合同未完善之外、双方友好、平等协商解决,如协商不成按本合同及中华人民共和国合同法及相关的法律法规处置。

九、工期延长和误工费

若由于甲方未能按合同规定的日期交付工程款给乙方,或由于甲方原因或因停电、停水造成的误工,则工期顺延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费_____元。

十、材料质量和装修押金

本工程有部分材料为甲方购买,此类材料的质量不在乙方的保修范围内,但乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考直至甲方满意;如因甲方拖欠此类材料造成的误工,则工期顺延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费元。

十一、装修费用和保修期限

工程期间,装饰押金为甲方支付,办理屋村出入证等。工程所使用的水电费用如不超过200元,由甲方负责,如超出部分则由乙方负责。保修期限为一年。

十二、工程验收

甲方必须在工程完工后二十天内进行工程验收,不经验收而经营则视为甲方已验收合格而经营。

十三、续约

合同到期甲方如有意续约,应在计划时间内与乙方进行协商。

十四、争议解决

在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

甲方(发包方)

身份证号:___

电话(或手机)

确认日期:    年  月  日

乙方(承包方)

身份证号:

电话(或手机)

确认日期:    年  月  日

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 商场装修工程承包合同

    商场装修工程承包合同中的保修问题。合同规定了装修工程的保修期限和工作范围,乙方需负责解决目前存在的问题并承担费用。若乙方未能及时响应甲方通知,甲方有权扣除工程尾款并要求赔偿。合同还涉及装饰工程的承包范围根据企业等级分类的具体内容。

  • 案件背景

    关于一起装修搬运事故导致的赔偿案件。张某分别与建材公司和装饰公司签订合同,杨某在搬运材料时受伤。法院认为装饰公司为实际受益者,应为原告雇主,承担70%赔偿责任。各方对雇佣关系存在争议,律师建议签订书面雇佣合同。最终,法院依据劳务实际受益者原则作出判决

  • 房屋装修质量问题是否构成违约

    房屋装修质量问题是否构成违约的问题。当房屋装修存在质量问题时,装饰装修业经营者应承担违约责任,包括返工与重做,并承担由此产生的费用。业主有权要求经营者履行返工与重做的义务,若经营者拒绝履行,业主可要求赔偿或解除合同。经过双方评估分析后,决定由业主负责

  • 家庭居室装饰装修工程施工合同

    家庭居室装饰装修工程施工合同的详细内容,包括工程概况、工程监理、施工图纸、材料的提供、工程款支付方式以及发包人义务等方面。合同明确了双方的责任和义务,规定了工程期限、造价、付款方式等具体事项,以确保家庭居室装修工程的顺利进行。

  • 委托设计合同
  • 房屋装修合同纠纷的解决办法
  • 买的二手房气味重可以找原房主吗

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师