
2015年2月13日,甲公司与乙公司签订《电(扶)梯设备安装合同》,约定由甲公司(乙方)负责乙公司(甲方)购买的13台电梯的安装,安装费总价为683000元。付款规定:甲方在货到现场7天前,向乙方支付安装费总额的50%;如因甲方原因导致乙方不能及时安装,则从发货之日起六个月满,甲方即应支付合同规定的全部安装费。违约责任:如甲方未在约定的时间内按时支付合同相应款项时,乙方有权顺延工期,且甲方应向乙方支付延迟付款违约金,每延误一周,违约金为本合同延误部分的千分之五。
合同签订后,甲公司依照约定进场安装电梯,其中11台已装完毕。鉴于乙公司要求电梯门位置必须根据酒店房屋装修的尺寸进行安装,甲公司提出电梯厅轿门系统与轿厢中心线偏心170㎜进行安装的方案,但该方案乙公司未予认可,致使二台观光电梯至今未安装完成。为此,甲公司在2016年1月17日停工,并将已安装完的11台电梯交付乙公司使用,尚未安装的电梯移交给乙公司。此后,因就安装费支付事宜协商未果,甲公司据此诉至法院要求甲公司支付安装费以及违约金。
法院经审理认为,甲公司与乙公司签订的《电(扶)梯设备买卖合同》及《电(扶)梯设备安装合同》均系双方当事人真实意思,未违反法律、行政法规的禁止性规定,为合法有效合同。双方《电(扶)梯设备买卖合同》已履行完毕,而《电(扶)梯设备安装合同》系甲公司按要求完成电梯设备的安装,乙公司支付安装费的合同,属承揽合同。根据承揽合同约定,因甲方(乙公司)原因导致乙方(甲公司)不能及时安装,则自电梯发货之日起满六个月,乙公司应支付合同规定的全部安装费。本案中,甲公司已部分履行合同,完成了11台电梯的安装,其余2台观光电梯按乙公司要求变更电梯门系统后,对安装方案也作了相应修改,但乙公司至今未确认该安装方案,造成其余2台天梯不能及时安装,其责任在于乙公司,故甲公司有权按照约定要求乙公司自电梯发货之日起满六个月,支付全部安装费。本案中,由于系乙公司的原因导致电梯不能及时安装,根据法律规定及合同的约定,甲公司有权顺延设备安装的期限。
《中华人民共和国合同法》第二百五十七条规定:“承揽工作需要定作人协助的,定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的,承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务,并可以顺延履行期限。”
本案中,甲公司与乙公司签订的《电(扶)梯设备安装合同》系双方真实意思表示,未违反法律、行政法规的禁止性规定,故为合法有效,双方当事人应当遵循诚实信用原则按照约定全面履行自己的义务。现乙公司不在规定时间内对安装方案提出意见,导致电梯不能及时安装,根据法律规定及合同的约定,甲公司有权顺延设备安装的期限。乙公司作为定作人,应履行协助义务,确定新的安装方案,以利于甲公司顺利进行安装。
合同标的的风险提示及详细内容,包括买卖产品名称、规格等约定不清可能产生的纠纷,以及供货条件、包装和标记等内容。合同价格和支付条件也需明确约定,防止纠纷发生。供方需保证产品的所有权及处分权,同时按合同所供设备的质量应符合生产厂家的技术条件。购方需承担设
安徽至达律师事务所代理的原告与吴勇之间的买卖合同纠纷案。案件涉及买卖合同关系的合法性、货物质量问题的抗辩、质量问题的处理、支付款项的违约责任等方面。代理人认为被告未在规定期限内支付货款,构成违约,应承担违约责任并立即支付剩余货款及利息损失。最终请求法
车辆不能过户的合同的解除问题,介绍了合同解除的相关法律规定和流程。同时,也介绍了二手车过户的基本流程,包括签订买卖合同、开具交易发票、办理行驶证和登记证的变更或转籍手续等步骤,以及需注意的相关事项,如核实证件、处理违章和税费等。
销售合同的签订过程中需要注意的风险和条款。在签订合同前,对合作对象进行审查有助于避免风险。合同需要明确标的物明细、交货及运输风险、验收标准及方法、结算方式、售后服务保证以及违约责任等内容。同时,合同还需考虑不可抗力因素,如因不可抗力原因不能正常履行合