开发商因政策调整逾期交房 是否应承担违约责任

近年来，房价居高不下，买房卖房一直是大家热议不断的话题。买房不比其他一手交钱一手交货的商品交易，其中牵涉的环节较多，比如开发商逾期交房的情况就常常让购房者苦恼不已。

前年，王先生选中了上海虹口区一小区的房子，很快就与开发商签订了《商品房买卖合同》，并先支付了部分房款。根据合同约定，开发商应在2013年8月31日之前交房。签订合同后，王先生又依约支付完了全部购房款，共30.8万元。转眼，交房日期将近，但王先生却没有如愿住进新房子。他向法院提起诉讼，请求法院判决开发商向他支付逾期交房违约金12035元。今年6月，法院开庭审理该案。

开发商辩称，逾期交房是政府调整项目验收流程造成，自己不应承担违约责任，因为《商品房买卖合同》约定交房时间的同时，也约定了：因法规、政策的调整或政府部门的原因、非出卖人的原因所致，开发商可据实予以延期。还以公告的方式向全体业主发布《关于×××小区交房时间调整的通知》，解释了逾期交房的原因，王先生当天签收通知且没有提出异议。

法院认为，王先生与开发商签订的《商品房买卖合同》属有效合同，合同双方都应严格履行合同中的义务。依据该合同第八条第2款第2项的规定，因政府审批政策及流程的变更，非因卖方的原因所致，可据实延期。判决驳回王先生的诉讼请求。

是否应承担违约责任

对此，知名房产律师，**盈科(上海)律师事务所专职律师徐-桐分析称，本案中，王先生与开发商签订的《商品购房买卖合同》是基于真实的意思表示，且符合法律的规定，该购房合同合法有效。我国《合同法》第六条规定，当事人行使权利、履行义务应当遵循实施信用原则。因此，当事人应该基于合同的规定，按时按质履行相应义务。

本案中，当事人就交房逾期有明确的规定，《商品房买卖合同》约定了因法规、政策的调整或政府部门的原因、非出卖人的原因所致，开发商可据实予以延期。由于开发商逾期交房非自身原因所致，而是法规、政策调整等原因造成。故开发商依合同约定可以据实延期交房。

另外，开发商在政策出来之后，采用公告的方式告知购房者，王先生当天签收通知也没有提出异议。开发商也尽到了提示的义务，并不存在不尽责的情况。因此，开发商没有违法合同规定，无需进行赔偿。