根据委托关系,XX律师事务所代表XX工程公司,就贵公司拖欠我委托人工程款一事,特向贵公司发函。
我委托人与贵公司于X年X月X日签订了《XX工程施工合同》,约定贵公司负责采购工程所需石料,我委托人提供机器设备,并负责石料的抛载等工作。
自X年X月X日起,我委托人组织了5台XX型号的机器设备进行施工,完成了大部分工程,但贵公司未支付任何工程款。
期间,由于贵公司石料供应中断,导致两次停工,分别为:(第一次停工期间)和(第二次停工期间)。这两次停工导致我委托人无法继续履行施工义务,机器设备停运,给我委托人造成50万元滞期窝工损失。
贵公司在对我委托人的索赔款函中承认以上事实,但迟迟未履行赔偿义务,拖欠我委托人上述工程款。
根据《XX工程施工合同》及我国《合同法》相关规定,贵公司作为合同甲方,有保证石料供应的义务。贵公司中断、停止石料供应的行为构成严重违约,直接导致我委托人机器设备停运,造成巨大经济损失。
根据《合同法》第一百零七条和第一百二十条的规定,当事人一方不履行合同义务或履行不符合约定,应承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。贵公司应当全额赔偿我委托人的工程款及迟延履行的赔偿义务,包括相应利息损失(按银行同期贷款利率计算,自X年X月X日起至实际履行之日)。
本所律师在此催告贵公司,在接到本函后7日内立即与我委托人联系,并履行以下义务:
1. 支付我委托人工程款50万元及相应利息损失。
2. 如贵公司未履行上述义务,我委托人将依法向法院提起诉讼,维护其合法权益。我方不因在起诉前向贵公司发送本催告函而放弃所享有的任何权利。
此致
XX律师事务所
X年X月X日
律师会见在押犯罪嫌疑人所需的相关证件和手续。在侦查阶段,律师需要准备律师执业证、授权委托书、律师事务所出具的函件和介绍信等材料,涉及国家秘密的案件还需提交相关决定书或申请书。在审查起诉阶段,同样需要准备上述材料。不同阶段的流程和要求有所不同,律师需按
XX律师事务所代表XX工程公司,就贵公司拖欠委托人工程款的问题而发函催告的背景、合同约定、履约情况、贵公司的违约行为、违约责任以及催告和履行义务。贵公司未按照合同约定支付工程款,并因中断石料供应导致委托人机器设备停运,造成损失。律师事务所催告贵公司在
律师代理费的定义、特点以及收费方式。律师代理费是律师为委托人代理法律事务时应收取的报酬,具有统一收案收费、与办案经费和诉讼费相区别的特点。律师服务收费可根据不同服务内容采取常规收费、包干收费、风险收费等方式,具体收费由律师与委托人协商确定。
追讨债务的法律程序及注意事项。文章介绍了起诉程序、起诉书的作用和结构,以及立案和诉讼费的相关内容。庭审和判决后,债权人可通过强制执行手段追讨债务。债权人应注意收集证据,包括合同、送货单等,并妥善保存。对于特殊证据可申请证据保全和调查。审理时间根据不同