根据委托关系,XX律师事务所代表XX工程公司,就贵公司拖欠我委托人工程款一事,特向贵公司发函。
我委托人与贵公司于X年X月X日签订了《XX工程施工合同》,约定贵公司负责采购工程所需石料,我委托人提供机器设备,并负责石料的抛载等工作。
自X年X月X日起,我委托人组织了5台XX型号的机器设备进行施工,完成了大部分工程,但贵公司未支付任何工程款。
期间,由于贵公司石料供应中断,导致两次停工,分别为:(第一次停工期间)和(第二次停工期间)。这两次停工导致我委托人无法继续履行施工义务,机器设备停运,给我委托人造成50万元滞期窝工损失。
贵公司在对我委托人的索赔款函中承认以上事实,但迟迟未履行赔偿义务,拖欠我委托人上述工程款。
根据《XX工程施工合同》及我国《合同法》相关规定,贵公司作为合同甲方,有保证石料供应的义务。贵公司中断、停止石料供应的行为构成严重违约,直接导致我委托人机器设备停运,造成巨大经济损失。
根据《合同法》第一百零七条和第一百二十条的规定,当事人一方不履行合同义务或履行不符合约定,应承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。贵公司应当全额赔偿我委托人的工程款及迟延履行的赔偿义务,包括相应利息损失(按银行同期贷款利率计算,自X年X月X日起至实际履行之日)。
本所律师在此催告贵公司,在接到本函后7日内立即与我委托人联系,并履行以下义务:
1. 支付我委托人工程款50万元及相应利息损失。
2. 如贵公司未履行上述义务,我委托人将依法向法院提起诉讼,维护其合法权益。我方不因在起诉前向贵公司发送本催告函而放弃所享有的任何权利。
此致
XX律师事务所
X年X月X日
XX律师事务所代表XX工程公司,就贵公司拖欠委托人工程款的问题而发函催告的背景、合同约定、履约情况、贵公司的违约行为、违约责任以及催告和履行义务。贵公司未按照合同约定支付工程款,并因中断石料供应导致委托人机器设备停运,造成损失。律师事务所催告贵公司在
如果施工方修建的给排水管道符合相关的验收规范,发包方在没有任何正当理由的情况下不能拖欠工程款,无故拖欠工程款已经构成违约,除了要支付被拖欠的工程款,还要承担违约责任,违约责任应该以施工合同的相关约定为准。
一旦发包人发现总承包人存在违法分包情形的,就可以要求其承担相应的违约责任,支付违约金,赔偿相应的损失。在双方协商不成的,发包人可以委托专业建筑工程律师到法院起诉,通过法律途径追责索偿。
承包人违法分包工程的,分包单位拖欠工人工资的,工人可以申请劳动仲裁或者申请支付令向分包单位追讨工资。施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。一旦发包人发现总承包人存在违法分包情形的,就可以要求其承担相应的违约责任,支付违约金,赔偿相