工程承包合同

时间:2025-09-28 浏览:0次 来源:由手心律师网整理
417011

甲方和乙方

甲方住所:

乙方住所:

风险提示:发包人的相对义务

根据法律规定,发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人还应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。如果发包人未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

甲方和乙方

甲方住所:

乙方住所:

风险提示:发包人的相对义务

根据法律规定,发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人还应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。如果发包人未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

甲方和乙方

甲方住所:

乙方住所:

风险提示:发包人的相对义务

根据法律规定,发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人还应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。如果发包人未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

甲方和乙方

甲方住所:

乙方住所:

风险提示:发包人的相对义务

根据法律规定,发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人还应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。如果发包人未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

工程概况

一、建设单位

建设单位:

二、工程名称

工程名称:

三、结构类型

结构类型:

四、工程地址

工程地址:

五、承包范围

承包范围:

六、工程造价

工程造价:

七、付款方式

付款方式:

八、油漆工班组长

油漆工班组长:

承包工程内容

一、内墙

保持平整度阴角层高下线包边_____mm,_______元/平方。

二、外墙

两底两涂,拉毛,用高级弹性外墙乳胶漆,__________元/平方;若不含外墙乳胶漆材料则__________元/平方。

风险提示:工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

质量要求

按甲方要求,乙方必须按_________________标准施工。文明施工、争创优质工程,若出现油漆质量问题给甲方造成损失的,由乙方全部负责,赔偿甲方由此造成一切损失。

工期

风险提示:关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

1、计划开工日期

_______年____月____日,计划完工日期_______年____月____日,共_____日历天。

2、工期延期

在施工中乙方必须严格执行甲方制定的施工计划进度。由于乙方造成工期延期,每天扣款_______元。由于其他情况造成工期拖延时,乙方必须征得甲方的书面同意。

安全管理

1、民工安全施工和文明施工

乙方在施工期间,必须保证民工安全施工和文明施工。

2、安全措施

进入施工现场必须戴好安全帽,认真执行各项安全措施,严禁在施工处吵闹打骂,若发生刑事案件、火灾、盗窃等事故,由乙方负责及处罚。

3、工伤事故

由于乙方在施工中管理不善,违章、违纪等造成的工伤事故,均由乙方承担,甲方负责有协助抢救义务的责任。

4、禁止打架闹事

乙方人员不得在工地、生活区内打架闹事,否则对当事人罚款______元,对乙方罚款___________元,并视情节轻重,将当事人送有关公安机关处理。

5、执行规章制度

乙方人员必须认真执行本项目各项规章制度,违者按项目处罚条例对其处罚。

乙方义务

1、工人资质

乙方聘请的工人必须持有相关证件,国家规定需要具备资质的,则应该有相应资质。

2、工人健康

乙方必须确保聘请的工人身体健康,符合施工的要求,如因施工人员自身身体不适合本工作而引发的疾病,后果均由乙方承担。

3、安全教育和管理

乙方须定期对民工进行安全生产、文明施工思想道德教育,要跟踪管理、发现问题及时解决,要搞好施工现场卫生,注意节约用水、用电,积极参加甲方召开的安全会议。

4、产品保护

乙方在施工期内应做好产品保护工作,兼顾本道工序移交前的保护工作。每道工序验收时,及时组织工人配合甲方、监理、业主的验收,配合不及时而造成的费用由乙方承担。

风险提示:明确违约责任

在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

违约责任

在本合同履行过程中,任何一方有违反本协议的行为均属违约,违约方须对守约方承担相应的违约责任。

争议解决

在合同履行过程中,甲乙双方对本合同的条款或者施工遇到的问题发生争议,应本着友好协商的方式解决,协商不成的,任何一方都可以向有工程所在地、合同签订地的法院起诉。

附则

本协议经双方代表签字后生效,到工程完工后失效。

本协议一式_______份,甲乙方各执_______份。

甲方:

代表人:

签订地点:

签订日期:

乙方:

责任人:

签订地点:

签订日期:

  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 一、施工许可证的条件

    施工许可证的申领条件和重新申领时需要提交的材料。根据《中华人民共和国建筑法》,建筑工程开工前需向建设行政主管部门申请施工许可证,满足一系列条件如用地批准手续、规划许可证、施工企业和资金情况等。重新申领许可证需提交变更情况说明、原许可证、申请表、安全生

  • 建设工程合同无效的连带责任种类

    建设工程合同无效的情况及连带责任种类。《解释》明确指出了四种无效建设工程施工合同的情况,包括承包人无资质或超越资质等级、实际施工人借用有资质企业名义、建设工程未招标或中标无效、承包人非法转包、违法分包等。除此之外,还有其他违反法律、行政法规的强制性规

  • 建筑法中的规定

    建筑法中的相关规定,对于发包单位违反规定将工程发包给无资质承包单位或分割发包的行为,会受到罚款等处罚。文章还提到了施工企业的资质要求和工程设计综合甲级资质的相关内容。最后讨论了法治社会中维权抗争的问题,提出如何将维权抗争纳入法治社会公共秩序建构中,是

  • 建设单位申领建筑工程施工许可证的要求

    建设单位在申领建筑工程施工许可证时需满足的要求,包括用地批准手续、规划许可证、拆迁进度、建筑施工企业确定、资金安排及技术资料等。此外,文章还涉及施工许可证的颁发、开工及中止施工的相关规定,以及从事建筑活动的相关单位需满足的资质条件。

  • 工程承包合同
  • 办理建筑工程许可证的条件
  • 未办理施工许可证已竣工的项目的处罚方式

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师