发包方（简称甲方）：_________________________
公民身份号码：
通讯地址：
联系电话：
承包方（简称乙方）：_________________________
统一社会信用代码：
法定代表人：
通讯地址：
联系电话：
甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况
1、装饰施工地点：__________________________________________________。
2、住房结构：______房型______房______厅______套，施工面积为______平方米。
3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。
4、承包方式：________（包工包料/清包工/部分承包）。
5、工期：______自________年______________月________日开工，至________年________月________日竣工，工期共计________天。
6、施工内容：____________________________________________________。
二、工程价款及结算的约定
1、工程总价款：￥_________元，大写（人民币）：________________详见本合同装修工程报价单。
2、工程款付款方式按下列方式支付：
（1）甲方认可预算设计并签订合同之日，支付________元作为订金，该款项计算在第二次付款的额度内。；
（2）合同签定后至开工前，甲方支付工程总造价的____-%，合计_________元；
（3）施工过程中______项目完工后，甲方支付工程总造价的___%，合计_________元；
（4）竣工验收合格之日，甲方支付工程总造价的____%,合计_________元；
（5）工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
三、材料供应的约定
租赁房屋用作宾馆在拆迁补偿中的责任归属问题。根据法律规定，拆迁补偿主要针对房产所有人，租赁者无权享有补偿，但可要求装饰装修费用及停产停业损失补偿。租赁合同在征收范围内新建等行为视为无效合同，房东需告知拆迁信息且不得违法出租。承租人应调查拆迁情况以避免
一起租赁合同纠纷案件。原告王某将房屋出租给被告张某，后由于广百大楼要装修导致合同无法继续履行，原告向被告要求清欠半个月的房租和电费。被告张某则主张原告违约在先，未按合同规定提前通知其撤场，导致其经济损失并要求原告赔偿。法院对双方的主张进行了审理并做出
借款方与贷款方之间的借款合同。合同中规定，借款方向贷款方借款用于搬家装修房屋，借款期限为××个月，一次性还清，且本次借款不计息。最终，借款人和贷款人分别签字确认借款事实。
商品房广告欺诈的防范措施。购房者在选择购买房屋时容易受到开发商的宣传广告影响，因此需要警惕虚假宣传的风险。购房者应在购房合同中明确宣传广告内容、房屋所有权证办理时间、按揭办理失败责任、公摊建筑面积和装修标准等条款，以保护自身权益。同时，购房者还应实地
