发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
经双方协商,甲方将________________________________工程交由乙方施工。为了加强企业内部管理,明确甲、乙双方的权利和义务,兼顾国家、集体、个人三者利益,依照《合同法》及相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本项目工程承包的有关事项达成一致,订立本合同。
一、承包工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程价款:
4、付款方式:
二、承包内容:
三、承包方式:
四、承包费用:
1、乙方按照甲方与建设单位竣工决算的本合同承包工程范围的工程款总额(含人工费材料、管理费及税费等)的______%向甲方交纳承包费用。承包费用不包括税费,税费由乙方据实承担。
2、甲方根据每次收到的工程款额预提______%,工程竣工结算后再据实结算承包费用和税费,多退少补。
3、甲方与建设单位的计价方式以甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》以及相关补充协议为准。
五、工期:
本工程工期为______天(日历天),计划开工时间:______年______月______日,计划完工时间:______年______月______日。
六、工程质量、安全生产、文明施工目标及责任:
1、工程质量目标:必须严格按照施工图和设计变更通知单施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》,尊重和服从业主、监理单位及甲方人员的管理、监督与指挥,对工程质量全面负责,工程质量目标合格。若发生工程质量事故,由乙方全额承担其赔偿和相应的责任。
2、安全生产目标:强化本施工队伍的安全教育,严格按操作规程施工,乙方对本工程的安全全面负责,确保安全事故频率在______以下,无重大伤亡事故发生。出现伤亡事故由乙方全额承担。
3、文明施工目标:乙方应按文明施工要求组织施工,服从项目部统一协调管理,对现场的文明作业全面负责。
民事诉讼答辩状的撰写要点和注意事项,包括分清是否属于法院主管、注意受理法院的管辖、检查诉讼主体是否遗漏或错误、注意起诉期限和诉讼时效等问题。答辩人在答辩时请求法院驳回原告不合理的诉讼请求,同时围绕原告在起诉状中叙述的事实和理由进行答辩,反驳对自己不利
承揽合同中定作人违约的各种情形及其对应的法律责任。定作人中途变更合同内容、废止合同、提供不符合规定的原材料、逾期领取定作物以及违反合同其他条款均构成违约行为,需承担违约责任,包括支付违约金、赔偿金、保管费、保养费等,且在某些情况下,承揽人有权解除合同
主合同无效情况下担保人的责任问题。在主合同无效导致担保无效时,担保人无需承担赔偿责任;若主合同有效但担保合同无效,担保人需视情况而定承担相应责任,如与债务人恶意串通欺骗债权人则需承担连带责任。担保人明知主合同无效仍提供担保导致债权人损失时,其责任不应
投资人合作联营协议的细节内容,包括总则、出资金额及股权构成、股东的权利和义务、分工负责以及财务制度等方面。协议规定了联营企业的名称、住所、经营范围等基本信息,以及股东们的出资额、股权比例和各自的权利与责任。同时,文章还涉及了联营企业的管理分工和财务制