甲方：
住址：
法定代表人：
联系电话：
传真：
乙方：
住址：
法定代表人：
联系电话：
传真：
甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定，现就乙方承揽广告牌（以下简称广告牌）的制作安装事宜达成如下一致协议。
一、广告牌制作
1、广告牌规格：__________________________________。
2、材质：__________________________________。
3、要求：__________________________________。
二、广告牌安装
安装地点：__________________________________。
三、工程造价及支付方式
1、广告牌制作费（即合同总价款）：共计人民币__________元，大写______________________________元整。
2、支付方式：__________________________________。
（1）合同签订时甲方预付百分之__________工程款。
（2）制作安装完成后，经甲方验收合格，即付清所有工程款项。
四、工程期限
1、自合同签订甲方预付工程款之日起__________天。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四级以上大风）工期顺延。
2、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可由双方协商确定延期时间。
五、双方权利、义务
甲方：
1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。
2、有权对乙方的设计提出建议和修改意见，以使乙方设计的作品更符合甲方单位文化内涵。
3、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。
4、有义务提供有关单位资料或其他有关资料供乙方设计参考。
5、负责施工现场的树木、花、草可以移动。
6、按本合同规定结算广告牌的制作、安装费用。
乙方：
1、自甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。
《中华人民共和国土地管理法》第六条关于土地所有权和使用权的规定。城市市区的土地属于国家所有，农村和城市郊区的土地除国家所有的以外属于集体所有。公民对自留山、自留地、宅基地等享有依法使用的权利，但不能作为遗产继承。农民自留地、自留山的收益属于个人所有，
缺席判决的适用范围和程序。缺席判决适用于原告或被告不出庭等情况，法院需按照法定程序进行判决并送达判决书。如当事人下落不明，可通过公告方式送达。当事人如对判决不服，可在公告期满之日起15日内上诉，否则判决生效并可强制执行。
虐待俘虏罪的构成要件，包括客体要件、客观要件、主体要件和主观要件。该罪行直接侵害了我军的俘虏管理制度，削弱了我军俘虏政策的威力，并可能导致敌人顽抗，增加我军夺取胜利的难度。只有情节恶劣的虐待俘虏行为才构成犯罪，犯罪主体为对俘虏有管理责任的军职人员。
涉嫌卖淫、嫖娼的人员在公安机关的办案程序。公安机关可以口头传唤或发《传唤证》进行讯问查证，并且必须强制进行性病检查以调查和区别是否涉嫌“传播性病罪”。根据不同情况，对卖淫嫖娼人员采取不同的处理方式，包括追究刑事责任、收容教育和强制治疗等。
