当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程纠纷 > 工程款纠纷 > 项目停工工程款如何索赔

项目停工工程款如何索赔

时间:2020-07-21 浏览:17次 来源:由手心律师网整理
161907
工程在施工的过程中可能会因种种原因造成停工的,工程停工对施工单位和建设单位都会造成比较大损失的,各项成本都会增加,那么项目停工工程款怎样索赔?下面由手心律师网小编为读者进行的解答,希望以下的知识对读者有所帮助。

一、项目停工工程款如何索赔(《合同法》有效期限截止:2020年12月31日)

项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。

《中华人民共和国合同法》

第一百二十八条 【合同争议的解决】当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。

当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书;拒不履行的,对方可以请求人民法院执行。

第二百七十五条 【施工合同主要条款】施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

二、临时停工损失的计算

临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。

人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。

机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的

(1)折旧费,

(2)大修理费,

(3)经常修理费,

(4)机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数(每天只计一个台班)。

造价工程师在审核此类停工损失时应注意以下几点:

1、对地质条件变化引起的停工,首先要审核引起停工的施工现场的地质条件是否与发包方提供的地质资料一致。一般情况下,发包方会在招标文件中提供现场地质勘察报告,承包方也会对施工现场周围环境进行考察,并在投标书中声明。对承包方因为其对发包方提供资料的误解或对风险的预见不足造成的停工,即使有签证,造价工程师也应拒绝赔偿。只有现场地质条件确与发包方提供的地质资料不符,出现的情况又是有经验的承包方所不能预见的,这时才能对因地质条件变化而停工造成的人工窝工、机械闲置进行补偿,但不计利润,并且对处理该情况所采取的具体措施支付费用。

2、对于因地下构筑物和文物等障碍物引起的停工,障碍物必须是施工图纸和发包方提供的资料中未进行说明的,且是承包方不能预见的,造价工程师才能对停工引起的人工窝工、机械闲置和处理费用予以确认。

三、最新资讯(2021年1月1日起生效)

《中华人民共和国民法典》

第七百九十五条 【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 工程欠款纠纷代理词

    山西XX科技有限公司与内蒙古XX公司之间的建设工程施工合同纠纷。双方签订了煤场挡风墙工程合同及补充协议,约定工程总价款为590万元。但施工过程中,被告拖欠工程进度款,导致项目工程停工。原告完成工程并通过验收后,被告仍欠830725元工程款未支付。代理

  • 工程延期开工是否有权利主张索赔?

    工程延期开工是否可以索赔需要根据延期原因来确定。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定,如果是发包人原因导致的延期,承包人可以要求赔偿停工、窝工等损失。建筑工程逾期

  • 专业律师解析施工索赔的法律依据

    施工索赔的依据包括《民法典》和《民事诉讼法》。根据《民法典》第八百零三条规定,如果发包人未按照约定的时间和要求提供必要的条件,承包人可以延期工程并要求赔偿停工、窝工

  • 工程停工如何索赔

    根据《民法典》的相关法律依据,当工程停工时,承包人可以向工程师发出索赔申请。工程师对该索赔申请进行审核并认可后,通知承包人。发包人需要审批工程师的索赔处理证明,最

  • 工程停工索赔条件
  • 工程索赔处理的主要原则
  • 工程停工索赔有时间限制吗,该在什么时候提出

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师